承攬合同糾紛辦案心得體會(huì)和方法 承攬合同糾紛辦案心得體會(huì)和方法怎么寫(xiě)(六篇)

學(xué)習(xí)中的快樂(lè)，產(chǎn)生于對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容的興趣和深入。世上所有的人都是喜歡學(xué)習(xí)的，只是學(xué)習(xí)的方法和內(nèi)容不同而已。優(yōu)質(zhì)的心得體會(huì)該怎么樣去寫(xiě)呢？接下來(lái)我就給大家介紹一下如何才能寫(xiě)好一篇心得體會(huì)吧，我們一起來(lái)看一看吧。

推薦承攬合同糾紛辦案心得體會(huì)和方法一

乙方： (承攬人)

因 工程施工需要，由乙方承攬部分 工程，為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，自愿達(dá)成一致，協(xié)議如下：

第一條 項(xiàng)目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注等系。 注：酬金中包含完成該項(xiàng)合同義務(wù)的全部費(fèi)用，甲方與乙方工作人員不存在勞資關(guān)

第二條 項(xiàng)目的內(nèi)容和具體要求(應(yīng)詳細(xì)約定此條款，必要時(shí)，可以封存樣品的，由雙方代表當(dāng)面封簽，妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)。)

第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量

(1、用乙方提供原材料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響其勞動(dòng)成果的，甲方有權(quán)要求修理、減少價(jià)款或賠償損失。

2、用甲方原材料完成工作的，合同應(yīng)明確規(guī)定材料的消耗定額，甲方原材料不符合要求的，乙方應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。

3、原材料等物品的提交日期計(jì)算。)

第四條 技術(shù)資料、圖紙的提供辦法和日期

第五條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方法和期限

(1、按合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、甲方應(yīng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。)

第六條 計(jì)量與結(jié)算(根據(jù)具體情況，可以以件、米或其他計(jì)量單位計(jì)量，但合同工期一個(gè)月以上的，應(yīng)按下列方法每月結(jié)算一次。)

1.乙方應(yīng)在每月 日前制作當(dāng)月《已完工工作量清單》一式兩份上報(bào)甲方，甲方應(yīng)自收到后 日內(nèi)審核批準(zhǔn),并以此作為支付進(jìn)度款和結(jié)算全部工作量的依據(jù);

2.全部工作完成，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格并移交給甲方后1個(gè)月內(nèi)，乙方應(yīng)以甲方確認(rèn)的月《已完工工作量清單》為依據(jù)，制作《總結(jié)算清單》報(bào)告甲方，甲方應(yīng)自收到乙方《總結(jié)算清單》后15日內(nèi)審核，甲方審核批準(zhǔn)的工程量即為雙方的結(jié)算工作量，甲方審核批準(zhǔn)的日期為結(jié)算日期。

第七條 付款條件與期限(一般應(yīng)按下面的方式約定，有特殊情況的，可以另作約定，如資金充足可以支付預(yù)付款，但應(yīng)當(dāng)明確何時(shí)扣回。)

1.甲方收到業(yè)主(或總承包方)相應(yīng)工程款并扣除有關(guān)費(fèi)用(即工作過(guò)程中，應(yīng)由乙方承擔(dān)或乙方應(yīng)賠償甲方的損失或甲方對(duì)乙方的罰款)后5個(gè)銀行工作日內(nèi)，向乙方支付當(dāng)月審定工作量的 (參考比例為75%)作為進(jìn)度款，以后每月如此;

2.甲乙雙方結(jié)算完畢后，甲方自收到業(yè)主(或總承包方)相應(yīng)結(jié)算款并扣除有關(guān)費(fèi)用(即工作過(guò)程中，應(yīng)由乙方承擔(dān)或乙方應(yīng)賠償甲方的損失或甲方對(duì)乙方的罰款)后5個(gè)銀行工作日內(nèi)向乙方支付至結(jié)算總額的 (參考比例為95%);甲方自收到業(yè)主(或總承包方)全部工程款(含質(zhì)保金)并扣除有關(guān)費(fèi)用(即工作過(guò)程中，應(yīng)由乙方承擔(dān)或乙方應(yīng)賠償甲方的損失或甲方對(duì)乙方的罰款)后5個(gè)銀行工作日內(nèi)支付清全部結(jié)算款;

3.乙方不按要求向甲方報(bào)審月《已完工工作量清單》的，甲方有權(quán)不予計(jì)量，不予支付進(jìn)度款，由此造成乙方的經(jīng)濟(jì)損失的，由乙方承擔(dān)，且工期不予順延;

4.甲方憑乙方提供的等額、有效完稅發(fā)票(甲方扣稅除外)以銀行轉(zhuǎn)賬或票據(jù)結(jié)算的方式向乙方支付上述款項(xiàng)。

第八條 合同工期

本合同工期為 日歷天，從 年 月 日至 年 月 日(或從甲方通知乙方進(jìn)場(chǎng)的第 天起計(jì))，因甲方原因及不可抗力乙方不能完全履行合同，乙方應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式報(bào)告甲方以減輕可能給甲方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在事件發(fā)生后3天內(nèi)提供有效證明，經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后，工期順延。

第九條 雙方責(zé)任(可根據(jù)不同的工作任務(wù)和條件應(yīng)當(dāng)增加部分條款。)

(一) 甲方責(zé)任

1.按本合同約定的期限支付酬金(含進(jìn)度款和結(jié)算款);

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作的協(xié)調(diào)指揮，派出技術(shù)人員對(duì)乙方的工作進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，檢查隱蔽工作，辦理簽證中間工程的驗(yàn)收手續(xù);

3.向乙方提供與本合同相關(guān)的圖紙、資料;

4.在開(kāi)工前，就本工程及相關(guān)項(xiàng)目向乙方進(jìn)行安全、技術(shù)交底(甲方對(duì)此要有書(shū)面記錄，接受交底人員應(yīng)簽字確認(rèn));

5.協(xié)助乙方辦理工作人員的暫住證及勞動(dòng)用工手續(xù);

6.協(xié)助乙方做好施工人員的安全教育、培訓(xùn)考核。

7.其他應(yīng)當(dāng)由甲方負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。

(二) 乙方責(zé)任

1.服從甲方、監(jiān)理及業(yè)主(或總承包方)現(xiàn)場(chǎng)指揮及管理;

2.按時(shí)組織施工，保質(zhì)、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內(nèi)容并交付使用;

3.負(fù)責(zé)組織符合合同要求的、足夠的及相應(yīng)的人員和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)施工，進(jìn)場(chǎng)船機(jī)設(shè)備必須具有有效的性能證書(shū)或經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局審批的證明;工作人員必須持有效的“三證”( 身份證、流動(dòng)人口婚育證明和外出人員勞動(dòng)就業(yè)登記卡)，特種作業(yè)人員必須具有有效的特種作業(yè)資格證書(shū)，乙方應(yīng)將上述證書(shū)的復(fù)印件提交甲方并攜帶原件供甲方核對(duì)，經(jīng)確認(rèn)合格登記后才能進(jìn)場(chǎng)工作;

4.負(fù)責(zé)根據(jù)本合同關(guān)于工作內(nèi)容的有關(guān)資料(如圖紙、甲方指令等)編制組織、工作方案，并報(bào)甲方審批;

5.制定妥善的工程質(zhì)量和安全保證措施，非甲方或業(yè)主(或總承包方)原因造成工程質(zhì)量或進(jìn)度達(dá)不到有關(guān)規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的，所造成的一切損失責(zé)任由乙方承擔(dān);

6.乙方必須積極履行本合同約定的內(nèi)容和具體要求，按合同規(guī)定的日期和質(zhì)量完成工作并交付使用;

7.保證以己之足夠的人員和設(shè)備履行本合同，非經(jīng)甲方同意，合同項(xiàng)下的任何工作不得轉(zhuǎn)讓給第三方來(lái)完成;

8.保證自己及雇員遵紀(jì)守法，文明施工，作好現(xiàn)場(chǎng)施工材料和機(jī)具的歸類(lèi)歸堆，做到堆放合理、整齊，搞好施工現(xiàn)場(chǎng)及周?chē)h(huán)境衛(wèi)生;

9.在工作過(guò)程中，乙方必須按甲方要求做好原始資料記錄，數(shù)據(jù)如實(shí)整理，并接受甲方監(jiān)督、檢查。在階段性工程結(jié)束或全部工程竣工后，乙方必須將工程的原始記錄、數(shù)據(jù)及技術(shù)資料完整地移交給甲方;

10.乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)辦理用工審批手續(xù)，辦理工人暫住證等，一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé);

11.乙方應(yīng)到當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)部門(mén)辦理工作人員的勞動(dòng)保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)和人身保險(xiǎn)并將有關(guān)手續(xù)的復(fù)印件交甲方，否則因此造成的一切后果由乙方負(fù)責(zé);

12.乙方應(yīng)按照《廣東省人口與計(jì)劃生育條例》的規(guī)定管理好乙方工作人員，認(rèn)真履行雙方簽訂的《施工企業(yè)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理責(zé)任書(shū)》，并應(yīng)認(rèn)真接受甲方的檢查和監(jiān)督。

13.在工作過(guò)程中，乙方必須積極主動(dòng)地配合甲方及有關(guān)人員對(duì)乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收;乙方應(yīng)認(rèn)真做好自檢工作，工作成果經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序的施工，否則，乙方應(yīng)無(wú)條件返工并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用;

14.乙方不得以任何理由和借口，以任何形式與業(yè)主(或總承包)，監(jiān)理及其他相關(guān)部門(mén)發(fā)生關(guān)系，否則甲方有權(quán)解除合同;

15.乙方對(duì)甲方提供的機(jī)具和材料應(yīng)合理使用，保管完好，禁止浪費(fèi)材料和不合理使用機(jī)具，否則甲方有權(quán)拒絕提供，并要求賠償損失;

16.為完成合同項(xiàng)下的工作，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)的其他事項(xiàng)。

第十條 安全施工(增加施工安全生產(chǎn)管理協(xié)議書(shū),但不能刪去本條款)

1.雙方簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū);

2.甲方對(duì)乙方承擔(dān)的工作進(jìn)行安全交底，提出明確安全要求，并進(jìn)行監(jiān)督檢查;

3.乙方應(yīng)按安全施工有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格、科學(xué)的安全防護(hù)措施，確保施工安全和第三者的安全，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用;

4.甲方對(duì)乙方違章操作行為提出整改，乙方必須無(wú)條件執(zhí)行，由此而發(fā)生的費(fèi)用和延誤工期概由乙方負(fù)責(zé);

5.若發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告行政主管部門(mén)并通知甲方代表。甲方應(yīng)為搶救提供有利條件，發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

第十一條 違約責(zé)任

1.乙方有下列行為之一者即為違約，承擔(dān)違約責(zé)任。乙方違約，甲方除有權(quán)責(zé)令乙方限期改正、賠償損失且工期不得順延外，并有權(quán)解除合同：

(1)違反本合同的任何之條款的;

(2)履行義務(wù)不符合本合同約定或甲方要求的;

(3)不能如期按本合同約定的質(zhì)量完成任務(wù)的;

(4)違反文明施工之規(guī)定，造成環(huán)境污染或給甲方或第三人造成損害的;

(5)疏于安全管理，造成損失在1000元以上的;

(6)造成甲方材料浪費(fèi)，機(jī)具損壞或喪失原有功能的;

(7)不服從甲方現(xiàn)場(chǎng)管理和協(xié)調(diào)的;

(8)甲方認(rèn)為乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無(wú)法完成合同項(xiàng)下的全部工作，要求與乙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議以減少其工作量，乙方不能提供履約保證且拒不同意甲方減少工作量的;

(9)違反合同規(guī)定的其他行為。

2.合同解除后，乙方有下列行為之一的，視為乙方自動(dòng)放棄其為履行本合同而應(yīng)得剩余工程款，給甲方造成損失的，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。

(1)不主動(dòng)退場(chǎng)并且自合同解除之日起15日內(nèi)沒(méi)有向甲方提出書(shū)面結(jié)算和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的;

(2)拒不退場(chǎng)或以其他方式妨礙甲方自行施工或安排其他施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工的;

(3)妨礙甲方正常工作秩序的其他行為;

3. 合同的解除以甲方出具書(shū)面通知乙方之日起即為解除。 4.甲方未按合同約定的期限支付工程款,則按中國(guó)人民銀行公布的同期最高流動(dòng)資金貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息作為違約金。

第十二條 獎(jiǎng)懲

1.乙方有本合同規(guī)定的違約行為或違反法律規(guī)定，甲方有權(quán)責(zé)令乙方限期改正，乙方拒不改正或不能改正的，除賠償損失外，甲方可給予總工程量的 (參考比例為1-10‰)作為對(duì)乙方的懲罰。

2.按合同約定或法律規(guī)定乙方?jīng)]有應(yīng)當(dāng)懲罰之行為的，甲方給予乙方總工作量的 (參考比例為1-10‰)作為獎(jiǎng)勵(lì)。

第十三條 解決合同糾紛的方式

履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，本著友好態(tài)度協(xié)商解決，若經(jīng)協(xié)商仍不能解決，任何一方均可訴諸法律。

第十四條 其他

1.本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份;

2.本合同簽訂后，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同;

3.雙方商定的其他條款：

第十五條 合同附件及有效期

1.合同附件

(1)甲乙雙方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和《資質(zhì)證書(shū)》(復(fù)印件);

(2) 工程計(jì)量單、結(jié)算單等;

(3) 施工安全生產(chǎn)管理協(xié)議書(shū);

(4)雙方為解決合同項(xiàng)下的問(wèn)題所發(fā)信函等文件;

2.本合同自甲、乙雙方法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋法人或法人合同專(zhuān)用印章后生效，至雙方履行完畢合同規(guī)定的義務(wù)后自行失效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

地址： 地址：

電話： 電話：

銀行帳號(hào)： 銀行帳號(hào)：

合同簽訂時(shí)間： 年 月 日

推薦承攬合同糾紛辦案心得體會(huì)和方法二

法定代表人：

地址：

聯(lián)系方式：

法定代表人：

地址：

聯(lián)系方式：

甲、乙雙方本著平等合作、互惠互利的原則，就甲方委托乙方承攬指定活動(dòng)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同，合同內(nèi)容如下：

推薦承攬合同糾紛辦案心得體會(huì)和方法三

甲方(發(fā)包人)：

乙方(承包人)：

甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，遵循平等、自愿、公平及誠(chéng)實(shí)信用之原則，經(jīng)友好協(xié)商一致，就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關(guān)事宜，依法訂立本合同，以資雙方共同信守。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點(diǎn)：

3、工程內(nèi)容及承包方式：甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工，如果實(shí)際工程量與預(yù)算之?dāng)?shù)量有差異，根據(jù)合同約定單價(jià)，依照甲方驗(yàn)收合格的實(shí)際工程量據(jù)實(shí)結(jié)算。工程內(nèi)容如有變更，具體以經(jīng)雙方簽證確認(rèn)的工程設(shè)計(jì)、施工圖紙等合同文件 約定及其變更范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容以及雙方其他合同文件約定或補(bǔ)充的內(nèi)容為準(zhǔn);乙 方依法、依約對(duì)其承攬的上述工程承擔(dān)質(zhì)量保證和保修責(zé)任。

二、工程施工期限

1、本工程總工期 日歷天，工期自 20xx 年 月 日起，至 20xx 年 月 日止;因甲方原因遲延開(kāi)工的，應(yīng)以甲方開(kāi)工令載明的實(shí)際開(kāi)工日期為準(zhǔn)(竣工日期相應(yīng)順延)。

2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的，乙方(提供相關(guān)書(shū)面證明材料)報(bào)甲方認(rèn)可并辦理簽證后，可相應(yīng)順延工期。

三、合同價(jià)額及付款方式

1.吊頂面積240平方，經(jīng)協(xié)商按每平方 元。

2.封窗22個(gè)(2.6米×1.6米)，經(jīng)協(xié)商每個(gè) 元。

3.甲方承擔(dān)乙方交通費(fèi)用 元。

4.工程完工并驗(yàn)收合格后三個(gè)工作日內(nèi)甲方向乙方結(jié)清全部工程款。(工程

完工并驗(yàn)收合格后三個(gè)工作日內(nèi)甲方向乙方支付工程款總額的95%(據(jù)實(shí)結(jié)算)，工程款總額的 5 %留作工程質(zhì)量保證金，工程質(zhì)量保證期為三個(gè)月，期滿后三個(gè)工作日內(nèi)由乙方書(shū)面申請(qǐng)并經(jīng)甲方審核無(wú)異議的依約無(wú)息退還;)二選一

四、工程質(zhì)量

乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，取得相應(yīng)施工資質(zhì)配備相應(yīng)專(zhuān)職專(zhuān)業(yè)施工人員，并及時(shí)辦理完善本工程施工所需一切相關(guān)證件及手續(xù)，遵守本合同、設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求及變更約定，遵照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進(jìn)行施工。工程竣工，應(yīng)達(dá)到本合同及設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、功能和甲方使用需求。因工程質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致維修、更換、重建的，以及造成甲方或其他第三方人員及財(cái)產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。工程質(zhì)量保證期為三個(gè)月。

五、甲乙雙方的責(zé)任

1、甲方應(yīng)提供確保乙方順利施工條件并按合同要求及時(shí)付款。

2、乙方保證文明施工確保工程質(zhì)量，施工時(shí)自負(fù)安全責(zé)任。在工程質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方免費(fèi)上門(mén)為甲方提供維修、更換等服務(wù)。

3、乙方工程質(zhì)量未達(dá)到甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)及時(shí)返工直至達(dá)到甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)費(fèi)用由乙方自行負(fù)責(zé)。

六、違約責(zé)任

1、若甲方未能在約定的期限內(nèi)支付工程款的，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付工程款的利息(以中國(guó)人民銀行同期同類(lèi)人民幣貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)計(jì)息)。

2、乙方無(wú)故停工或未按本合同約定日期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付滯納金 元。逾期 天后甲方有權(quán)單方解除合同，并向乙方要求支付違約賠償金 元，相關(guān)金額從乙方工程款中扣除，不足部分由乙方向甲方補(bǔ)足。

3、乙方工程經(jīng)返工后仍未達(dá)到甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)單方解除合同，并向乙方要求支付違約賠償金 元。

七、爭(zhēng)議解決

甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決，如協(xié)商不成交武漢仲裁委員會(huì)仲裁。

八、其他

1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或?qū)贤瑮l款修改，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2、補(bǔ)充協(xié)議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。

3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字之日起生效。

4、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

甲方：

授權(quán)/法定代表人： 年 月 日

乙方： 年 月 日

推薦承攬合同糾紛辦案心得體會(huì)和方法四

定作方：

地 址： 電話：

承攬方：

地 址： 電話： 履約地：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。

第一條：定做合同概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點(diǎn)：

第二條：加工范圍

2.1本工程構(gòu)件共計(jì) / 件，含鋼量約計(jì) 噸，材質(zhì)為 ;

2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。

第三條：合同價(jià)格及付款方式

3.1合同單價(jià)：

主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計(jì) 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對(duì)接、拋丸除銹、噴漆)，約計(jì) 噸;

3.2合同總價(jià)：共約計(jì) 元，大寫(xiě)人民幣約計(jì) 。

3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價(jià)的 %)，定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;

3.4若定作方一次性提貨時(shí)，必須付清所有結(jié)算價(jià)款后方可提貨;若定作方分批提貨時(shí)，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補(bǔ)充條款中有明確付款約定時(shí)，執(zhí)行補(bǔ)充條款;

3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣，不計(jì)入定作方分批提貨時(shí)的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計(jì)入結(jié)算;

3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)

第四條：質(zhì)量要求

4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作;

4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(gb50205-20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(jgj81-20xx)的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;

4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;

4.4所用油漆全部由 提供。

第五條：驗(yàn)收、結(jié)算方式

5.1驗(yàn)收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車(chē)間對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來(lái)廠對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過(guò)定作方驗(yàn)收，且驗(yàn)收合格，進(jìn)行發(fā)貨;

5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長(zhǎng)度的理論重量據(jù)實(shí)結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢，并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時(shí)，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;

5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書(shū)面(或電子版)的結(jié)算書(shū)，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(shū)(包括電子版結(jié)算書(shū))后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書(shū)以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開(kāi)始計(jì)算)審核完畢，并給出結(jié)算意見(jiàn);如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復(fù)，則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進(jìn)行剩余款項(xiàng)的支付等工作。

第六條：運(yùn)輸方式 6.1 負(fù)責(zé)本合同加工鋼構(gòu)件的運(yùn)輸;

第七條：圖紙要求

7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認(rèn)可;

7.2承攬方在對(duì)圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時(shí)，必須經(jīng)過(guò)定作方簽字認(rèn)可后方可修改，定作方對(duì)自己提供的圖紙負(fù)責(zé)，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);

7.3若定作方委托承攬方設(shè)計(jì)出圖時(shí)，設(shè)計(jì)費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算;

7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準(zhǔn);

7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問(wèn)題未能及時(shí)解決而耽誤的時(shí)間，交貨期按耽誤的時(shí)間順延。

第八條：加工時(shí)間

8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無(wú)誤之日起 20個(gè)工作日全部加工完畢;

8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實(shí)施過(guò)程中遇到不可抗力時(shí)，合同工期順延。

第九條：違約責(zé)任

9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;

9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;

9.3定作方未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;

9.4定作方超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，定作方應(yīng)按每超期一天，定作方按遲提貨物總價(jià)金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi);定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方，變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;

9.5定作方超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

9.6定作方無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條：其他條件

10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(xiàng)(結(jié)算金額-定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行;

10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)

法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

推薦承攬合同糾紛辦案心得體會(huì)和方法五

安裝承攬的合同范本

發(fā)包方:________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承攬方:________(以下簡(jiǎn)稱乙方)，住，身份證號(hào)

乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，為了明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《_____》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：

一、工作內(nèi)容：

1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;

2、避雷接地;

3、五金配件安裝于配合調(diào)試;

二、安裝人工費(fèi)及結(jié)算：

安裝人工單價(jià)為：空調(diào)：元/臺(tái)，熱水器：元/臺(tái)，本價(jià)格為包干價(jià)。

結(jié)算方式為月結(jié)。

三、質(zhì)量要求

1、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，做到保質(zhì)保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的，乙方須無(wú)條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。

2、乙方不得將承攬項(xiàng)目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權(quán)解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。

四、其它要求

1、乙方須對(duì)安裝過(guò)程中的安全及對(duì)第三人造成的侵害負(fù)全責(zé);

2、甲方為乙方購(gòu)買(mǎi)意外傷害險(xiǎn);

3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，

4、乙方施工過(guò)程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復(fù)。

5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時(shí)生效。

甲方：___________________

乙方：___________________

聯(lián)系電話：__________________

聯(lián)系電話：__________________

簽約時(shí)間： _________年_________月_________

推薦承攬合同糾紛辦案心得體會(huì)和方法六

定作人：(填寫(xiě)全稱)___________________

承攬人：(填寫(xiě)全稱)___________________

根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫(xiě)為見(jiàn)合同附件一)

1.1品名：(應(yīng)填寫(xiě)定作物的名稱，不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替)

1.2規(guī)格：(應(yīng)寫(xiě)明定作物具體的規(guī)格型號(hào))

1.3數(shù)量：(具體寫(xiě)明定作物的數(shù)量，并注明單位)

1.4備注：(如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線)

第二條合同價(jià)款

2.1合同價(jià)款總額：(應(yīng)以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)，并注明幣種)

2.2付款方式：(應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

2.3付款時(shí)間：(寫(xiě)明年、月、日)

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

3.1質(zhì)量要求：(應(yīng)明確填寫(xiě)要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫(xiě)全稱)

3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))

3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：

材料名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額

單價(jià)(元)

總金額

(注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二)

4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條技術(shù)資料、圖紙的提供

5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：(寫(xiě)明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)

6.2驗(yàn)收方法：(寫(xiě)明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)

6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間：(寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日)

6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：(寫(xiě)明詳細(xì)地址)

6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以(寫(xiě)明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時(shí)間：(寫(xiě)明年、月、日)

7.1.2自提定作物的地點(diǎn)：(寫(xiě)明詳細(xì)地址不可省略)

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時(shí)間：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.2.2送交定作物的地點(diǎn)：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

8.1包裝要求：(應(yīng)具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：(寫(xiě)明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))

第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

9.1定作物的運(yùn)輸方式：(寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運(yùn)或其他方式)

9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線)承擔(dān)。

第十條定作物的保修

10.1定作物保修期：(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)

第十一條定金及預(yù)付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))

11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：(寫(xiě)明年、月、日)

11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))

11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間：(寫(xiě)明年、月、日)

第十二條承攬人的違約責(zé)任：

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。

12.12其它違約責(zé)任：(如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線)

第十三條定作人的違約責(zé)任：

13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的%的違約金。

13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

13.5超過(guò)合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。

13.6無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

13.8其它違約責(zé)任：(如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線)

第十四條不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

第十五條爭(zhēng)議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方約定通過(guò)訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。

第十六條本合同簽訂地點(diǎn)(填寫(xiě)到縣級(jí))

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

定作人：(公章)___________________

承攬人：___________________(公章)

住所：___________________

住所：___________________

法定代表人或___________________

法定代表人或委托代理人：___________________

委托代理人：___________________

電話：___________________

電話：___________________

傳真：___________________

傳真：___________________

開(kāi)戶銀行：___________________

開(kāi)戶銀行：___________________

賬號(hào)：___________________

賬號(hào)：___________________

郵政編碼：___________________

郵政編碼：___________________

合同簽訂時(shí)間：__年_月_日