手機閱讀

起訴狀移動范文通用 告移動公司的起訴狀(8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-01-11 06:18:37 頁碼:14
起訴狀移動范文通用 告移動公司的起訴狀(8篇)
2023-01-11 06:18:37    小編:ZTFB

無論是身處學(xué)校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,歡迎大家分享閱讀。

關(guān)于起訴狀移動范文通用一

企業(yè)性質(zhì):集體

經(jīng)營范圍:工業(yè)與民用建筑.

流動資金:169. 5萬元

何時經(jīng)何部門批準開業(yè):______年______月份經(jīng)______縣基建局批準

地址:______縣______鄉(xiāng)______電話:______________________

開戶銀行:______工區(qū)歷下辦理處。帳號:__________________

法定代表人姓名:_________職務(wù):_________

被告單位(全稱): ______市職工教育培訓(xùn)中心

地址:________市_______ -______路________號

事由:熱力公司的室內(nèi)暖氣和室外管道安裝工程拖欠工程款糾紛

事實和理由:

______年______月______日, ______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設(shè)備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設(shè)備長期雙里無用,給乙方經(jīng)濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費,但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責(zé)任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。

工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設(shè)銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。 從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失?!睹穹ㄍ〞r》第一百零六條規(guī)定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的,應(yīng)當承擔民事責(zé)任。”《經(jīng)濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規(guī)定:未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。 訴訟請求:

責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失:

(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款21793.08元;

(二) 結(jié)算零建工程款:174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應(yīng)付給乙方工程款10768.57元;

(三)賠償乙方的經(jīng)濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 ig;______年______月至______月設(shè)備閑置費57979. 30元

以上三項合計,共2420xx.83元。

此致

______市______區(qū)人民法院

起訴單位:______縣建筑工程總公司

__________公司(蓋章)

_________年_________月________日

附:1.本狀副本1份;

2.書證28件。

關(guān)于起訴狀移動范文通用二

原告:______________,性別,民族,_____________年__________月__________日出生

住址:______________省_____市_____縣_____鄉(xiāng)_____村_____組,身份證號碼:_________________聯(lián)系電話:_________________

被告:______________,性別,民族,_____________年__________月__________日出生住址:______________省_____市_____縣_____鄉(xiāng)_____村_____組,身份證號碼:_________________聯(lián)系電話:_________________

訴訟請求

1、判令被告支付原告欠款人民幣________________元;

2、本案訴訟費由被告承擔。

事實和理由

_____年_____月_____日,因。。。。。為維護原告的合法權(quán)益,故起訴至人民法院,請求人民法院支持原告訴訟請求,維護原告合法權(quán)益。

此致

___________人民法院

具狀人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

關(guān)于起訴狀移動范文通用三

原告:

住所:

被告:

住所:

訴訟請求:

1、請求法院判決原告無須支付被告_____年____月____日至_____年____月____日休息日、法定節(jié)假日的加班工資人民幣______元及_____%的經(jīng)濟補償金人民幣_____元;

2、請求法院判決原告無須支付被告______年度年終獎人民幣_____元。

事實與理由:

______市勞動爭議仲裁委員會所作的深勞仲案(______)______號裁決書的裁決是錯誤的,缺乏事實和法律依據(jù)。

一、裁決要求原告支付被告加班工資及加班工資的計算方法是錯誤的。被告本屬原告的高級管理人員,工作時間自由靈活,由被告自己根據(jù)工作需要安排,且原告也與被告簽定了不定時工作協(xié)議。同時,原勞動部《關(guān)于企業(yè)實行不定時工作制和綜合計算工時工作制的審批辦法》第七條第二款規(guī)定"地方企業(yè)實行不定時工作制和綜合計算工時工作制等其他工作和休息辦法的審批辦法,由各省、自治區(qū)、直轄市人民政府勞動行政部門制定,報國務(wù)院勞動行政部門備案"。而且截止被告辭職的_____年____月___日,______市均未相關(guān)規(guī)定出臺。因此,該不定時工作協(xié)議應(yīng)為有效,原告不應(yīng)支付被告任何加班工資。

二、裁決要求原告向被告支付拖欠加班工資的______%經(jīng)濟補償金沒有法律依據(jù)。按照上面所述,根本不存在原告拖欠被告加班費的問題。而且,支付拖欠加班工資經(jīng)濟補償金,理應(yīng)適用勞動合同法的規(guī)定,而勞動合同法及其實施條例對此均未予以規(guī)定。因此,即使存在拖欠加班費的情形,要求原告向被告支付拖欠加班費的經(jīng)濟補償金也是沒有法律依據(jù)的。對此,我國法院已有相應(yīng)判決。

三、裁決要求原告支付被告______年度年終獎沒有法律依據(jù)。年終獎是由企業(yè)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況和員工工作表現(xiàn)而為員工提供的福利,并不是法律的強制規(guī)定。因此,只要不違反法律規(guī)定和勞動合同的約定,原告完全有權(quán)自主決定年終獎的發(fā)放范圍和發(fā)放方式,原告不給已離職的被告發(fā)放年終獎并無不當。況且,被告_____年____月離職,原告的年度經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾芜€未核算,也不可能核算出每個員工的年終獎的數(shù)額,從而也不可能發(fā)放年終獎。在職員工一年中發(fā)生缺勤都有可能無權(quán)享受年終獎,當年離職的員工怎么可能還有權(quán)享受當年的年終獎呢?

綜上所述,原仲裁裁決是錯誤的,缺乏事實和法律依據(jù)。為維護法律的正確實施,維護原告的合法權(quán)益,特向貴院提起訴訟,請求依法判決!

此致

_______人民法院

具狀人:_______

_____年____月____日

關(guān)于起訴狀移動范文通用四

原告:李××,男,1972年2月19日出生,漢族,貴州省遵義縣人,住遵義縣南白鎮(zhèn)白龍社區(qū)六小區(qū)。

身份號碼:5221210,聯(lián)系電話:,

被告:黃××,男,40歲,漢族,貴州省遵義縣人,遵義縣公安局干警,住遵義縣南白鎮(zhèn)西大街遵義縣公安局家屬樓。聯(lián)系電話:

被告:王××,女,35歲,漢族,貴州省遵義市人,遵義市電線桿廠職工,住址同上。

訴訟請求:

一、判令二被告連帶清償原告借款30萬元,并支付原告相應(yīng)利息(利息按國家同期銀行貸款利率計算,其中8萬元從20××年×月×日起算,10萬元從本案起訴之日起算,至借款還清之日止);

二、本案案件受理費,由二被告共同承擔。 事實和理由:

原、被告雙方系朋友關(guān)系。20××年12月1日,被告黃宏在遵義市紅花崗區(qū)老城紅軍街向原告借款12萬元,并出具借條一張,未約定還款期限。

20××年×月××日,被告黃××在××市紅花崗區(qū)再次向原告借款20萬元,出具借條一張,約定20××年×月××日前還款8萬元,20××年×月××日前還款7萬元,××月××日前還款5萬元。

上述兩筆借款發(fā)生后,原告僅收到被告黃××還20××年所借款項2萬元。20××年×月××日,原告向被告催告還款無果。此后,原告通過多種途徑找被告催告還款,但被告采取轉(zhuǎn)移財產(chǎn)等方式逃避債務(wù),也未向原告提供債務(wù)履行的擔保,致使原告已到期的借款不能實現(xiàn),且尚未到期的借款也將面臨無法實現(xiàn)的局面。因被告黃××與王××系夫妻關(guān)系,黃××借款發(fā)生在夫妻關(guān)系存續(xù)欺間,所借債務(wù)屬夫妻共同債務(wù),應(yīng)由二被告對原告承擔共同清償?shù)倪B帶責(zé)任。原告為維護自身合法權(quán)益,保障債權(quán)的實現(xiàn),特根據(jù)《合同法》第六十八條關(guān)于不安抗辯權(quán)之規(guī)定,以及第二百零六條、第二百零七條關(guān)于借款合同之相關(guān)規(guī)定,向人民法院提起訴訟,請求支持原告的訴訟請求。

此致

貴州省遵義縣人民法院

具狀人:李××

20xx年六月十八日

附:

借條2份復(fù)印件;

關(guān)于起訴狀移動范文通用五

原告:_______,女,____歲,____族,農(nóng)民,家住____________________________________。訴訟代理人:________,____________________律師事務(wù)所律師。被告:_______,男,____歲,____族,農(nóng)民,家住____________________________________。風(fēng)險提示:

訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費。

另外,訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險,而且有利于法院的調(diào)解和雙方當事人的和解,減少訟累。 請求事項:

1、請求法院依法判決被告對甲遺留房屋無繼承權(quán);

2、請求法院依法判處被告返還房屋一間,并停止入??;

3、請求法院依法判決被告承擔本案的全部訴訟費用。風(fēng)險提示:

訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實,是要把雙方當事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。 事實和理由:原告與被告系堂嫂與堂弟關(guān)系。原告為甲長子媳婦,育有一子__________,甲長子于________年車禍身亡,之后原告承擔著贍養(yǎng)甲乙夫妻的重任,甲乙年邁,無生活來源。被告為甲乙親生次子,自幼被送養(yǎng)甲兄________收養(yǎng)。________為甲乙之女。________年____月,甲離世,留下與乙共有房屋五間(位于____________________________),無遺囑。甲死后,乙、原告、被告、__________、________就房產(chǎn)歸屬發(fā)生爭議,隨后,在________的慫恿下,被告入住了五間房中的一間。被告作為________的養(yǎng)子,未對甲履行贍養(yǎng)義務(wù),原告認為被告無房屋繼承權(quán),現(xiàn)原告要求被告搬出房屋,停止侵占。綜上所述,根據(jù)《民法典》和《中華人民共和國民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,特訴至貴院,請求法院依法支持原告的訴訟請求,維護原告的合法權(quán)益。此致___________人民法院具狀人:________年____月____日風(fēng)險提示:

提起民事訴訟的原告負有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。

另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應(yīng)能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。 附:起訴狀副本1份

關(guān)于起訴狀移動范文通用六

原告:_________________宋__________,男,漢族,住南通市崇川區(qū)________________,身份證號碼__________________,電話_____________。

被告:_________________南通市_________________安裝工程總公司,住所地南通市__________路__________號_______________室,法定代表人_______________,職務(wù)董事長。

訴訟請求:_________________

1、依法撤銷被告股東會于20__年7月13日作出的《關(guān)于選舉產(chǎn)生新一任董事長的決議》;

2、由被告承擔本案的全部訴訟費用;

事實與理由

被告公司有33名股東,原告為股東之一。

年月日,被告公司的部分股東在沒有通知全體股東的情況下,擅自作出了《關(guān)于選舉產(chǎn)生新一任董事長的決議》。

該次股東會的召集程序違反了公司章程第十九條第一款“股東會的召開,應(yīng)于會召開前十五日通知全體股東”的規(guī)定;其表決方式也違反了公司章程的有關(guān)規(guī)定,損害了原告等股東的合法權(quán)益。為此,原告特依法起訴,請求人民法院撤銷該決議,支持原告的訴訟請求。

公司股東的決議范本

決議時間:______________年__________月__________日

決議地點:_________________會議室

參會人員:_________________一人股東的姓名

決議內(nèi)容:_________________公司經(jīng)營范圍變更

經(jīng)公司股東同意,公司將經(jīng)營范圍進行以下變更:_________________

經(jīng)營范圍變更前內(nèi)容:_________________

經(jīng)營范圍變更后內(nèi)容:_________________

關(guān)于起訴狀移動范文通用七

原告:______________,女,_____族,19__________年_____月_____日生,住__________市__________區(qū)__________路__________號院_____號樓_____號。電話_____________

被告:______________,男,_____族,19__________年_____月_____日生,住__________市__________區(qū)__________路__________號院_____號樓_____號。電話_____________

訴訟請求

請求判令變更婚生子__________的撫養(yǎng)權(quán),由原告撫養(yǎng);

本案的訴訟費由被告承擔。

事實與理由

原、被告原系夫妻關(guān)系,__________年_____月_____日婚生一子__________。__________年_____月_____日原、被告通過__________市__________區(qū)人民法院調(diào)解離婚,孩子__________由被告撫養(yǎng)。由于考慮到離婚對孩子的傷害,原、被告仍共同生活、撫養(yǎng)孩子直至__________年原告與被告分開,之后孩子由被告撫養(yǎng)。由于被告脾氣不好,不能與孩子很好的溝通,且生活無規(guī)律,致使孩子的生活、學(xué)習(xí)受到很大的影響。后原告在征求孩子的意見后,認為由原告撫養(yǎng)更利于孩子的成長,且孩子也希望和原告一起共同生活。故為了孩子今后更好的成長,現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定,向貴院依法提起訴訟,請求變更孩子的撫養(yǎng)權(quán),由原告撫養(yǎng)孩子。

此致

___________人民法院

具狀人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

關(guān)于起訴狀移動范文通用八

原告:,男,出生日期:x年xx月xx日,證件號碼:,住址:。 代理人聯(lián)系電話:x1

被告:,女,x年xx月xx日,證件號碼:住址: 聯(lián)系電話:

訴訟請求:

1、請求法院判決確認原告是x區(qū)園號房屋(以下簡稱涉訴房屋)的唯一產(chǎn)權(quán)人。

2、請求法院判令被告履行《離婚協(xié)議書》內(nèi)容,協(xié)助原告辦理涉訴房屋的過戶手續(xù)。

3、訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:

原被告于x年x月x日在民政局辦理結(jié)婚,于x年x月x日在民政局辦理離婚,并于當日簽署《離婚協(xié)議書》,協(xié)議書約定涉訴房屋歸原告所有,被告自行解決住房,并保證對此不再提出異議。

根據(jù)法律相關(guān)規(guī)定,該《離婚協(xié)議書》系原被告雙方自愿簽署,且已在民政局備案,協(xié)議書內(nèi)容合法并已生效,被告應(yīng)當遵守并配合辦理過戶,但是,原告多次催促被告協(xié)助辦理過戶手續(xù),被告總以種種理由推脫,拒不配合辦理,故原告迫于無奈,提起訴訟,望判如所請。

具狀人:

年 月 日

您可能關(guān)注的文檔