手機閱讀

設(shè)備買賣合同違約責(zé)任 設(shè)備買賣糾紛(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-22 13:58:02 頁碼:12
設(shè)備買賣合同違約責(zé)任 設(shè)備買賣糾紛(3篇)
2023-02-22 13:58:02    小編:zdfb

隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0?,希望能夠幫到你?

設(shè)備買賣合同違約責(zé)任 設(shè)備買賣糾紛篇一

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定,甲、乙雙方協(xié)商簽訂如下合同:

第一章 合同標的

第一條 合同標的要求:

1、設(shè)備名稱、品牌、型號: 。

2、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期: 。

3、質(zhì)量標準:

按原廠質(zhì)量標準,即以說明書為準。說明書所載明的質(zhì)量標準應(yīng)當(dāng)符合國家標準、行業(yè)標準、通常標準或者符合合同目的的特定標準。

第二章 合同價款及支付方式

第二條 合同價款:

1、本合同所列 設(shè)備 臺的合同總價款為人民幣: 。

2、該合同價格包括:設(shè)備主機價(含200米管件)。

第三條 支付方式:

1、第一期付款:合同簽訂后 20 個工作日內(nèi)支付合同總價款的 100 %。

第三章 設(shè)備驗收

第四條 設(shè)備的驗收程序:

1、設(shè)備進場后,在20個工作日內(nèi)使用正常,乙方付清全部款項。

2、設(shè)備進場后,在20個工作日內(nèi)由于各種原因,使用不正常,乙方按2.3萬每月付甲方一個月租金,設(shè)備進場費由乙方負責(zé),設(shè)備出場費由甲方負責(zé)。

第四章 其他

第五條 本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。

第六條 本合同一式四份,甲方二份,乙方二份。

甲方(賣方): 乙方(買方): 地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 聯(lián)系人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

聯(lián)系人: 電話: 傳真: 開戶銀行:

設(shè)備買賣合同違約責(zé)任 設(shè)備買賣糾紛篇二

買方(即使用方): (以下稱甲方)

賣方(即制造方): (以下稱乙方)

甲.乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方向乙方定購設(shè)備一套,特立和他 如下:

一、 設(shè)備名稱

二、技術(shù)說明(見附件)

三、設(shè)備制造、安裝、調(diào)試:

(1)本設(shè)備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內(nèi),乙方必須準時將本設(shè)備制造安裝好。設(shè)備調(diào)試為30個工作日即本設(shè)備甲方付出定金之日起計算,乙方必須保證在150天內(nèi)將本設(shè)備交付甲方使用。

(2)因甲方原因?qū)е乱曳讲荒馨磿r完成本設(shè)備按裝調(diào)試的,工期順延。

(3)自本設(shè)備安裝完成之日起15天內(nèi),因買方原因不能配合賣方試車,視同試車完成,買方須按合同付款。

四、包裝及運輸:本設(shè)備包裝及運輸由甲方負責(zé)。

五、設(shè)備使用培訓(xùn)及保修:

(1)設(shè)備在安裝好好后進入設(shè)備調(diào)試階段,乙方負責(zé)對甲方人員進行免費培訓(xùn),培訓(xùn)期為十五天。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)

(2)設(shè)備正式通過甲方簽字收之日起本設(shè)備由乙方負責(zé)免費保修壹年。

(3)在保修期內(nèi),如因非乙方原因造成的設(shè)備損壞,甲方須向乙方支付零件費及差旅費。

六、設(shè)備單價及付款方式:本合同中設(shè)備的稅后總價為人民幣300萬元正,付款方式按以下執(zhí)行:

合同簽訂之日,甲方向乙方支付合同價款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(¥1500000元)作為設(shè)備定金,設(shè)備制造過程中(合同簽訂40天時)甲方向乙方支付合同價款17%,即人民幣伍拾萬圓整(¥500000元),即仍做為進度款。設(shè)備制造完成后,甲方向乙方支付合同價款的10%,即人民幣叁拾萬圓整(¥300000元),款到發(fā)貨。設(shè)備安裝完成之日,甲方向乙方支付合同價款的20%,即人民幣陸拾萬(¥600000)。設(shè)備調(diào)試完成之日,甲方向乙方支付合同價款的3%,即人民幣拾萬元整(¥100000元),自本設(shè)備收之日起120天后的第一周內(nèi)由甲方向乙方支付。

七、違約處罰

(1)乙方承攬設(shè)計、生產(chǎn)本合同設(shè)備整機,要認真負責(zé)嚴謹科學(xué)地加工制造本設(shè)備,并保質(zhì)、保量、準時將本設(shè)備交付甲方使用,若乙方逾期交付的,每逾期一日甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)逾期交付部份貨物價值萬分之一的違約金,但累計最高不超過合同總額的百分之五。

(2)本合同簽訂后甲方不按期付款給乙方,即等于甲方違約,乙方有權(quán)追討甲方欠款總額月息百分之二,且工期順延。

八、在合同簽訂后,如甲方提出修改該設(shè)備,需經(jīng)甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)商討,經(jīng)甲乙雙方同意,且甲乙對該修改項目向乙方作相應(yīng)的經(jīng)濟補償后進行,同時工期順延。

九、本報價未含消防,勞動單位安檢費用及現(xiàn)場電源穩(wěn)壓系統(tǒng)之估價。

十、本報價未含水、電源、壓縮空氣、燃氣等管路及儲存裝置。

十一、本合同發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)通過平等友好的協(xié)商方式予以解決,若協(xié)商不成,由原告方法院裁決。本合同一式二份,雙方各持一份。

設(shè)備買賣合同違約責(zé)任 設(shè)備買賣糾紛篇三

甲方:____________地址:____________法定代表人:____________

乙方:____________地址:____________法定代表人:____________

丙方:____________有限公司法定代表人:____________

鑒于:

甲方訴乙方買賣合同糾紛一案,業(yè)經(jīng)____市____區(qū)人民法院于____年____月____日做出________號判決書判定:乙方于判決生效后十日內(nèi)向甲方支付設(shè)備轉(zhuǎn)讓款________萬元,并于____日內(nèi)向甲方支付逾期付款利息共計____________萬元,案件受理費____________萬元由乙方承擔(dān)。根據(jù)該判決乙方應(yīng)給予甲方共計________萬元。由于乙方上訴后又于________被準許撤回上訴,因此一審判決已于____日生效。截止____乙方應(yīng)向甲方支付本金和逾期付款罰息共計________萬元。另,根據(jù)甲乙雙方簽訂的《合資合同》之約定,乙方購買甲方八臺設(shè)備,轉(zhuǎn)讓價款為____________萬元。約定分五期償還全部價款。但至今乙方最后兩筆轉(zhuǎn)讓款同樣未支付。其中一筆已于____到期,至____本息共計________萬元。最后一筆轉(zhuǎn)讓款即將于____到期。綜上,截止于____乙方欠甲方本息共計________萬元。

鑒于此,為保障上述判決盡快順利執(zhí)行完畢,并確保甲方收回所有轉(zhuǎn)讓款甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致,達成如下還款協(xié)議,以資共同信守。

一、乙方同意向甲方支付上述本金及利息共計________________萬元。

二、付款方式

甲方同意乙方分期付清本協(xié)議第一條約定的款項:

乙方應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議簽訂之日起________年內(nèi)向甲方支付全部款項和利息。具體為:____

乙方應(yīng)當(dāng)于___________前,向甲方支付人民幣________________萬元;于2____年_____月_____日前支付人民幣____________萬元,于_______________年_____月____日前支付最后一筆轉(zhuǎn)讓款人民幣____________萬元。

三、擔(dān)保條款

3.1丙方在充分了解本合同全部條款之情況下,自愿就本合同項下乙方應(yīng)付給甲方的所有款項承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

3.2保證期間為本合同生效之日起至主合同項下每期債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

四、違約責(zé)任

4.1乙方未按照本協(xié)議第二條約定時間按期付款的,從違約之日起按違約金額的日____分之____向甲方支付逾期付款違約金。如乙方其中任何一期未按時或未足額支付,則視為全部款項到期,甲方有權(quán)立即要求乙方償還剩余所有款項及利息。同時,甲方有權(quán)繼續(xù)要求法院強制執(zhí)行。丙方承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

4.2如乙方違約,則應(yīng)承擔(dān)甲方為實現(xiàn)債權(quán)而實際發(fā)生的一切費用,丙方承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

第五條:生效或其他

5.1本協(xié)議履行完畢后,甲乙雙方之間的糾紛即告終結(jié),雙方互不主張權(quán)利。甲方為達成和解目的做出妥協(xié)所涉及的案件事實,不得在其后的訴訟中作為對甲方不利的證據(jù)。乙方不得以本協(xié)議作為其主張權(quán)利的依據(jù).

5.2任何一方在任何時間沒有行使本協(xié)議項下之權(quán)利,不得解釋為已經(jīng)放棄該權(quán)利。如果本協(xié)議的任何部分或者條款無效不影響本協(xié)議其他部分之效力。

5.3未經(jīng)另一方事先書面同意,任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的全部或者部分權(quán)力。

5.4本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字或者蓋章后生效。

5.5本協(xié)議一式三份,三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

甲方:____________法定代表人:________

乙方:____________法定代表人:________

簽署日期:__________

您可能關(guān)注的文檔