手機閱讀

2023年常用版承攬合同范文(大全19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-18 00:53:55 頁碼:7
2023年常用版承攬合同范文(大全19篇)
2023-11-18 00:53:55    小編:ZTFB

合同是一種約定雙方權益和責任的法律文件,具有明確和保護雙方權益的作用。如何撰寫一份完善的合同是每個商務人士都應該了解的基本技能。1.以下是小編為大家收集的合同范文,僅供參考,希望對您有所幫助。

常用版承攬合同篇一

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費。

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔。

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔。

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。

第六條加工費結算辦法與時間_____。

第七條乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付定金_____________元;乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付預付款_____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任。

1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_____‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金。

6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任。

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證。

(一)甲方:

1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方:

1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密。

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力。

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_____天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知。

1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:________。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理。

1.本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:

(1)提交_____仲裁委員會仲裁;。

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋。

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件。

本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋公章之________日起生效。有效期為_____年,自_____年_____月______日至_____年_____月_______日。本合同正本一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_____留存一份。

承攬方(蓋章):________定作方(蓋章):________。

法定代表人(簽):________法定代表人(簽):________。

_____年____月______日_____年____月______日。

簽訂地點:______________簽訂地點:______________。

常用版承攬合同篇二

電話:________________________。

法定代表人:________________________。

承攬方:________________________。

電話:________________________。

法定代表人:

定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

一、合同組成及內容。

1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。

1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二、加工成品。

2.1定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協(xié)商。

三、加工成品質量要求。

3.1按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。

3.2承攬方需為每單件產品提________________品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。

四、訂單確認。

4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下________________天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數(shù)量________________套以上,特殊產品,指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協(xié)商交貨期。

4.3定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。

4.4定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求。

5.1定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起_______________天內,定做方首付該訂單總額的_______________%給承攬方作為預付款,余下_______________%在定做方驗收貨物后_______________天內付清給承攬方。

5.2產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。

六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。

6.1(用定做方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

6.2(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。

7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。

7.2定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

7.4由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發(fā)生變更的,承攬方應及時通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產。

八、價款。

按照具體的訂貨單進行價款結算。

九、驗收標準和方法。

9.1按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

9.3每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

9.4定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點。

10.1交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用。

11.1發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。

11.2發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。

11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及________________費,由承攬方負擔。

十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)。

加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數(shù)承擔。

十三、保密條款。

13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

13.2承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方________________或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

13.3未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方________________或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。

13.12在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。

13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任。

14.1未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

14.3未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金_______________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

14.5未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。

14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______________%(10%~30%)或酬金總額的_______________%(20%~60%)的違約金。

14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

14.8實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。

14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

14.11擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

十五、不可抗力。

在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。

十六、合同解除。

16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。

16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的________________日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還,如________________日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理。

對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。

本合同自__________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

公章:________________________。

法定代表人:________________________。

開戶銀行:________________________。

帳號:________________________。

法定地址:________________________。

電話:________________________。

承攬方:_______________________________。

公章:________________________。

法定代表人:________________________。

開戶銀行:________________________。

帳號:________________________。

法定地址:________________________。

電話:________________________。

常用版承攬合同篇三

承攬人:(以下簡稱甲方)。

定作人:(以下簡稱乙方)。

因甲方系著名設計制作公司,具有充足之專業(yè)知識、技能及相關資格,可以制作高水準之設計;而甲方有意承攬本合同設計之制作,乙方亦同意將本合同設計交由甲方制作。茲經甲乙雙方協(xié)議,訂立條款如下:

1.設計制作內容。

1.1設計名稱:;。

1.2設計類型:;。

1.3參數(shù)規(guī)格:;。

1.4具體費用:;。

1.5備注:;。

2.質量要求及標準。

2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業(yè)水準及乙方要求,不得有任何瑕疵。

2.2本合同設計之內容,除乙方另有書面指示外,應符合雙方定案后所確認之內容。

2.3乙方對設計內容的其他要求:。

3.交付時間、地點及驗收。

3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。

3.2交貨地點:。

3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。

3.4提交形式:乙方以形式提交甲方書面簽收確認。

4.價款及付款方式。

4.1費用總額含稅:rmb元(大寫:人民幣整),甲方提交作品并經乙方書面確認合格后予以支付。

4.2付款方式:。

4.3甲方賬戶如下:

開戶銀行:;。

戶名:;。

賬號:;。

4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發(fā)票,否則乙方有權拒絕支付款項。

5.知識產權。

5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建筑著作),甲方于實際使用前,均應先行取得合法授權,承擔相關授權費用,并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續(xù)使用合同設計之全部之著作權。

5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作,甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人,乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。

5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害,甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用),甲方應負責賠償之。

5.4非經乙方事前書面同意,甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制,或提供予第三人使用。

6.甲乙雙方之權利。

6.1甲方制作本合同設計之過程,乙方有權派員參與了解制作過程,并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外,前述建議僅供甲方參考,甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。

6.2甲方應依所約定之內容制作,若乙方提出與原內容不符之意見,甲方應配合修正。

6.3于本合同設計制作完成后,乙方對本合同設計之內容或品質如有意見,甲方應在日內配合修改完畢。

6.4甲方承攬乙方項目后,非經乙方許可,甲方不得再行委托給第三方。

6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作,并根據甲方要求及時提供相關資料。

6.6乙方應按照合同約定的付款期限,及時向甲方支付相關設計費用。

7.違約責任。

7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意,乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金,逾期仍未改善或改善無法發(fā)揮令乙方滿意之效果,乙方得向甲方請求賠償,每延遲一天,應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金,如逾期達十五日的,則視為甲方不履行本合同,乙方得解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。

7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等,造成對侵權的,所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.3本合同設計制作完成后,若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符,且情況嚴重,乙方有權單方面解除本合同,甲方除返還原所受領之全部款項,還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.4乙方應在合同簽訂后,按期支付相關費用,如逾期未支付的,每逾期一天,乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金,逾期達十五日的,則視為乙方不履行本合同,甲方可解除本合同,并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

8、合同解除和終止。

8.1除本合同已約定情形外,出現(xiàn)下列情況之一的,乙方亦有權解除本合同,并追究甲方違約責任:

8.1.1甲方提供的設計不符合合同約定或有關法律規(guī)定,無法滿足乙方使用要求的;。

8.1.2未經乙方書面同意,甲方將本合同項目委托給第三方實施的;。

8.1.3甲方未經權利人許可非法使用權利人產品、標識,構成侵權的;。

8.1.4設備出現(xiàn)質量問題,無法修復的。

8.2甲方依8.1款解除合同的,甲方需返還乙方已付費用及利息,并承擔合同總價20%的違約金,違約金尚不足以彌補乙方損失的,甲方還須承擔賠償責任。

8.3因乙方原因提前解除或終止合同的,如甲方已全部完成設計工作的,乙方應支付全部費用,相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的,乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用,乙方所支付的費用不超過合同總價款的%。

9.爭議管轄法院。

9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議時,當事人應協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。

9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。

10.其他約定事項10.1。10.2。10.3。10.4。

11.1本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決,并簽訂補充協(xié)議。

11.2本合同一式份,甲方份,乙方份,自雙方蓋章之日起生效。

甲方:乙方:代表人:代表人:地址:地址:電話:電話:

簽約日期:年月日

常用版承攬合同篇四

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是:

甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表:。

1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):

四、加工零部件價格及加工費的確定:

1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

3.加工費計算方法:

(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨:

1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。

(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在_____________元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單:

(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。

(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數(shù)量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數(shù)量,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:

3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的.加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:

1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;。

3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;。

5.模具的知識產權:甲方所有;。

6.模具的所有權:甲方所有。

八、知識產權保護。

1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、產品技術、質量標準與控制。

1.合同生效后_____________日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

(1)_____________。

(2)_____________。

(3)_____________。

2.產品質量控制:

(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。

(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。

(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產品品種,零部件不得更改。

(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。

(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。

3.質量整改。

(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4.產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。

十、加工費的結算。

1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2.質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的_____________年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。

十一、驗收方法。

1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法。

1.甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在_____________天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2.乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3.加工零部件在用于甲方生產的過程中出現(xiàn)質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

4.加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。

十三、乙方違約責任:

1.乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:

(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。

(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;。

(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;。

(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;。

2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。

5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。

十四、甲方的違約責任。

1.甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2.甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。

十五、合同的變更、解除:

1.合同期內,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。

2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3.合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。

十六、不可抗力。

1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、其他。

1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。

3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4.雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件。

十八、其他需約定事項:

甲方:_____________乙方:_____________。

授權代表:_____________授權代表:_____________。

日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日

常用版承攬合同篇五

甲方:________________(定作方)。

地址:_________工業(yè)城。

法定代表人:________________。

營業(yè)執(zhí)照證號:________________。

乙方:________________(承攬方)。

地址:________________。

法定代表人:________________。

營業(yè)執(zhí)照證號:________________。

合同編號:合同簽訂地:_________工業(yè)城內。

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是:

甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表:。

甲方企業(yè)物料代碼產品品名、規(guī)格單位單價備注。

1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):

甲方企業(yè)物料代碼產品品名規(guī)格技術標準或要求。

備注。

四、加工零部件價格及加工費的確定:

1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

3.加工費計算方法:

(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨:

1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。

(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單:

(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。

(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數(shù)量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數(shù)量,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:

3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:

1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;。

3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;。

5.模具的知識產權:甲方所有;。

6.模具的所有權:甲方所有。

八、知識產權保護。

1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。

九、產品技術、質量標準與控制。

1.合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

(1)。

(2)。

(3)。

2.產品質量控制:

(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。

(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產品品種,零部件不得更改。

(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。

3.質量整改。

(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4.產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。

十、加工費的結算。

1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2.質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。

十一、驗收方法。

1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法。

1.甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2.乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3.加工零部件在用于甲方生產的過程中出現(xiàn)質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無_____常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

4.加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。

十三、乙方違約責任:

1.乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:

(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。

(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;。

(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;。

(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;。

2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。

5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。

十四、甲方的違約責任。

1.甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2.甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。

十五、合同的變更、解除:

1.合同期內,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。

2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3.合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。

十六、不可抗力。

1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、其他。

1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。

3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4.雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件。

十八、其他需約定事項:

甲方:________________乙方:________________。

常用版承攬合同篇六

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費。

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:

(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據);

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔:

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款及圖紙、技術資料:

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸:

第六條加工費結算辦法與時間:

第八條甲方的違約責任:

1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任:

1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條不可抗力:

在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

第十一條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

本合同于_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。

定作人:__________承攬人:_______________。

代表人:__________代表人:____________________。

日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日

常用版承攬合同篇七

甲方:

乙方。

附加身份證復印件。

雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:

一、甲方權利和義務。

1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。

天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。

如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。

2、甲方對乙方產品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務。

1、通過考察同意后,自愿購買材料。

如產品質量問題,乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

二、違約條款。

1、甲方違背合同第一條時以的倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期月,年月日起至年月日止。

本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。

五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。

甲方。

乙方:

常用版承攬合同篇八

發(fā)包方(簽章)________________(以下稱甲方)。

地址:____________________________。

聯(lián)系電話:____________________________。

承包方(簽章)________________(以下稱乙方)。

地址:____________________________。

聯(lián)系電話:____________________________。

乙方承包甲方(__________________)裝修工程,為了明確雙方責任及義務,保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《___________》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結合本工程具體情況,雙方經友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:

第一條:工程概況。

工程內容:室內/室外裝飾工程;。

承包方式:乙方包工包料;。

工程造價:總承包價人民幣(大寫)____________元。

施工工期:本工程暫定自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工,總工期為日歷______天;另質保期限為______個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條:施工圖紙等。

2.1甲方進行設計,并向乙方提供施工方案、施工說明。

第三條:工程變更和終止。

3.1工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調整相關工期。

3.2工程量變化和設計變更。

(1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。

(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。

(3)乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。

(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

3.3合同終止。

(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;。

(3)因一方的違約行為,相對方根據約定終止本合同的;。

(4)本合同履行期限屆滿自行終止;。

(5)本合同依法解除。

第四條:工期延誤。

4.1以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;。

(2)不可抗力因素;。

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。

4.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。

第五條:雙方權利與義務。

5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

5.7乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內完成整改。

5.8乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場地;。

常用版承攬合同篇九

申請人:_______________,男,__________歲,_____族,__________省__________市人,__________市__________廠工人,住本市__________路__________號。系犯罪嫌疑人___________之父。

被申請取保候審的犯罪嫌疑人:_______________,男,__________歲,__________市人,__________市__________廠工人。因涉嫌傷害罪,于__________年__________月__________日被__________市__________區(qū)公安局刑事拘留,現(xiàn)關押在__________區(qū)看守所。

申請人為保證被申請取候候審的犯罪嫌疑人___________遵守有關規(guī)定,提出由___________擔任保證人。保證人___________系申請人___________之妹,女,__________歲,__________市__________區(qū)__________局干部,為人正派,有固定收入和住處,有能力履行保證義務。

申請人和保證人保證監(jiān)督被保證人___________嚴格遵守有關規(guī)定,做到:

(1)保證不離開本市;。

(2)保證隨傳隨到;。

(3)保證不干擾證人作證;。

(4)保證不毀滅、偽造證據或串供。并且保證隨時向執(zhí)行機關報告被保證人的情況。

此致

__________市__________區(qū)人民法院。

申請人:_______________(簽字)。

保證人:_______________(簽字)。

__________年__________月__________日。

常用版承攬合同篇十

電話:________________。

定作方:________________。

電話:________________。

定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

________________________________。

1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的.____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的.罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按_______項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。

定作方:________________。

代表人:________________。

______年____月____日。

代表人:________________。

______年____月____日。

常用版承攬合同篇十一

第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。

合計人民幣金額(大寫):_______________。

第二條定作人提供的材料。

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

第四條加工物的技術標準、質量要求:

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:

第六條加工物的包裝要求及費用負擔:

第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在_______________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______________日內答復。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點:

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

第十二條報酬的結算方式及期限:

第十三條定作人在____年_____月_____日前交定金_______________(大寫)_______________元。

第十四條本合同解除的條件:

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責任:

第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_______________種方式解決:

(一)提交_______________仲裁委員會仲裁;。

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項:

住所:_______________住所:_______________。

電話:_______________電話:_______________。

開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________。

賬號:_______________賬號:_______________。

郵政編碼:_______________郵政編碼:_______________。

____年_____月_____日。

監(jiān)制部門:_______________。

印制單位:_______________。

常用版承攬合同篇十二

甲方(房主):

乙方(施工方):

身份證號:

地址:

聯(lián)系方式:

上述各方經平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。

一、工作內容。

房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀热?,并滿足規(guī)范和甲方要求。

二、工程價款與支付方式。

1、工程價款:

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。

三、甲乙雙方義務與權利。

1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。

3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。

4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。

5、工程安全:相關法律規(guī)定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。

6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。

7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當方式解決。

8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

四、其它。

1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,

2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。

甲方(簽字):

乙方(簽字):

簽署時間:

常用版承攬合同篇十三

年______月____日。

甲方(用人單位)。

用人單位名稱____________________________。

用人單位住所____________________________。

法定代表人或負責人_________________________。

乙方(勞動者)。

姓名__________。

性別_________。

出生年月__________________。

文化程度________________。

聯(lián)系方式__________________。

戶籍所在地______________________。

實際居住地______________________。

居民身份證號碼____________________。

其他有效身份證件名稱_______________。

證件號碼______________。

社會保險個人編號______________________。

甲乙雙方根據《中華人民共和國勞動合同法》和有關法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,在平等自愿、公平公正、協(xié)商一致、誠實信用的基礎上簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。

一、本合同于__________年______月____日生效。

三、工作地點:_______________________。

四、乙方的工作時間為每天不超過四小時,自__________時起至__________________________時止,每周不超過二十四小時。

五、乙方完成本合同約定的工作內容后,甲方應當以貨幣形式向乙方支付勞動報酬,勞動報酬標準為每小時____________元,甲方向乙方支付的工資不低于當?shù)刈畹托r工資標準。甲方向乙方支付勞動報酬的時間為每月上半月_________日,下半月_____________日。

六、甲乙雙方約定繳納社會保險費的辦法:

八、甲方應當建立、健全職業(yè)病防治責任制,加強對職業(yè)病防治的管理,提高職業(yè)病防治水平。因乙方從事的工作崗位有職業(yè)危害可能,在甲方的監(jiān)督下,乙方須采取以下防護措施:。

九、甲乙雙方可以隨時通知對方終止勞動合同。

十、甲方違反本合同的約定支付勞動報酬或支付的小時工資低于蘇州市非全日制從業(yè)人員小時最低工資標準的,乙方有權向勞動保障行政部門投訴。

十二、雙方因履行本合同發(fā)生爭議,當事人可以向甲方勞動爭議調解委員會申請調解;調解不成的,可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

十三、本合同未盡事宜,均按國家、省和市有關規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的,通過雙方平等協(xié)商解決。

十四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

乙方簽名:______________甲方蓋章:____________。

常用版承攬合同篇十四

甲方(定作方):xx公司。

乙方(承攬方):

鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產品;乙方系。

專業(yè)產品生產商。根據《_____》及相關法律法規(guī)的。

規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況:

1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)。

1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號,技術要求復雜或特殊的,可以。

寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)。

1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)。

1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)。

第二條合同價款。

2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。

2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,

建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)。

2.3付款時間:(寫明年、月、日)。

第三條加工成品質量要求及技術標準:

3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲。

方具體要求,必須要寫全稱)。

3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物。

理化學參數(shù))。

3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。

4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:

(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)。

4.3甲方于年月日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。

第五條技術資料、圖紙的提供和保密。

5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發(fā)。

第六條驗收標準和方法。

6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)。

6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)。

6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)。

6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)。

6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,甲方有權要求退還。

6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條交(提)定作物的時間和地點。

7.1雙方約定由甲方自提定作物。

7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)。

7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)。

7.2雙方約定由乙方送交定作物。

7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔:

8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。

8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)。

第九條運輸方式及費用負擔。

9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。

第十條定作物的保修。

第十一條定金及預付款。

11.1甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)11.2甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)11.3甲方向乙方交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)11.4甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)第十二條乙方的違約責任:

12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、

滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

第十三條甲方的違約責任:

13.1超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。

13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:

(一)向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。

(二)向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

第十五條本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市_________區(qū))。

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執(zhí)份。

以下無合同正文。

甲方(章):乙方(章):

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

電話:電話:

常用版承攬合同篇十五

____________________工程項目管理有限公司(甲方)。

____________________電力有限公司(乙方)。

依照《_______________》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。

乙方受甲方委托,承擔甲方____________________市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:

一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:

1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。

二、有關技術及服務要求:

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。

三、工程款項及費用的結算:

1、工程款結算按執(zhí)行。

2、工程預算款總計:____________________元;。

(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。

3、本工程款分2次結清,其中:

(1)、合同簽訂3天內應付工程款的__________%(計__________元)。

(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收:

1、根據工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。

2、乙方應在_________年__________月__________日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。

5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

七、合同一式4份,甲方執(zhí)_____份,乙方執(zhí)_____份。

日期:_________________日期:_________________

常用版承攬合同篇十六

一、外發(fā)方:,以下簡稱甲方;承攬方:以下簡稱乙方。

二、1.乙方根據甲方的產品2d和3d要求來設計模具,并按客戶確認好的2d結構圖制作以上模具。

2.此款模具是日本出口模,要求很高:模具所有外觀面要求光亮平整,線條清晰。加工精細,完全按標準制作!

3.乙方保證此款模具完全采用客戶要求的進口鋼材牌號,模胚lkm及配件hasco標準進行一流工藝制作.

4.乙方保證以上鋼材,模胚,配件都是正規(guī)正牌來源,鋼材須有正規(guī)鋼廠的材質證明及熱處理證明.

5.甲方因乙方鋼材及配件的品質問題所造成的模具扣款由乙方全部承擔。

6.乙方保證此模具試模的樣品,完全達到客戶的2d產品圖的尺寸公差要求.并每次附有產品全檢報告.

7.乙方每次須免費提供不少于50個試模樣件給甲方.最后一次試模及小批量試產材料由甲方提供.

8.乙方保證模具在正常使用情況下的壽命為100萬次。在此生產數(shù)量之內模具出現(xiàn)異常(不含人意破環(huán))則由乙方負責維修,一切費用由乙方承當。

9.模具開始時間,從簽訂合同日開始計.

10.乙方模具逾期,不能按期交付合格樣品時,甲方會處罰每天以該模具總款5%的賠償金,直到甲方收到合格樣品為止,如果逾期時間超過15天乙方所開的模具還不能達到甲方的品質要求,甲方有權拒支付乙方一切費用并取消以后的合作供應商資格,模具甲方收回處理.

三.交貨方式。

交貨方法:工廠提貨。

四.付款方式。

合同簽訂一周內預付40%,試模合格樣板付30%(走模前),交模并確認后90天內付清30%(走模后)。

五.解決合同糾紛的方式。

雙方一旦產生爭議,應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不能達成一致,提交東莞市經濟合同仲裁委員會申請仲裁。

六、其它約定事項:

本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,示盡事宜甲乙雙方協(xié)議解決,本協(xié)議在雙方簽字或蓋章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

常用版承攬合同篇十七

電話:_____________。

定作方:_____________家具有限公司。

法定代理人:_____________。

電話:_____________。

_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條:加工產品及工價(見產品清單)。

第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)。

第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法。

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

2、.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);。

第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。

第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數(shù)據結賬(平時借支除外)。

第八條:其他約定。

1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內,承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。

第九條:承攬方的違約責任。

1、承攬方未按合同規(guī)定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。

第十條:定作方公司的責任。

1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;。

第十一條:糾紛的處理。

合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;。

定作方(代表人)________________________。

簽訂地點:_____________。

_______年___月___日。

承攬方(代表人):________________________。

簽訂地點:_____________。

_______年___月___日。

常用版承攬合同篇十八

承攬人:____________。

第三條承攬人使用的材料由____人提供。

材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術要求不合理的,應在____日內向定作人提出書面異議。

定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。

第六條定作人允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;。

第十一條定作人應在____年___月__日前向承攬人______元。

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件:

第十六條合同爭議的解決方式:

本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;。

協(xié)商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:

提交_________仲裁委員會仲裁;。

依法向_______人民法院起訴。

第十八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

定作人:________________。

營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________。

法定代表人:____________________。

電話:__________________________。

開戶銀行:______________________。

賬號:__________________________。

承攬人:________________。

營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________。

法定代表人:____________。

電話:__________________________。

開戶銀行:______________________。

賬號:__________________________。

簽約日期:_______年_____月____日

簽約地點:______________________。

常用版承攬合同篇十九

甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

第二條加工成品質量要求:

一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于_____年_____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條工程價款:按核定價格單計算款_____元。

第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點:_____年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計_____元,全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按_____元計算,共計_____元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款_____元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任。

一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任。

一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

甲方:××縣木具廠(蓋章)。

乙方:××縣百貨公司。

日期:

您可能關注的文檔