漏水問題協(xié)議書下載范本 漏水維修承諾書協(xié)議書(七篇)

范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

有關(guān)漏水問題協(xié)議書下載范本一

乙方：

(以下簡稱甲方)和 以下簡稱乙方就甲方的房屋所出現(xiàn)的滲水問題及隔熱制作達(dá)成如下維修協(xié)議協(xié)議:因甲方宿舍樓在使用期間出現(xiàn)滲水問題，乙方負(fù)責(zé)對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進(jìn)行維修經(jīng)雙方協(xié)商，協(xié)議如下:

1. 維修時間： 年 7 月 日起到 年月 日止.

2. 維修地點：

3. 負(fù)責(zé)維修單位：

4. 維修方案須甲方確認(rèn)，并且乙方應(yīng)在維修之前征得甲方同意.

5. 維修以及維修質(zhì)量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進(jìn)行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現(xiàn)場予以質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)助部分工作. . 家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品(家具和家電)進(jìn)行清點并簽字確認(rèn)，基于維修期間，甲方的家具和家電都已經(jīng)安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責(zé)任對于施工時的人員安全負(fù)責(zé)，同時在施工時避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞(另對于甲方地板在施工時盡量鋪設(shè)厚點材料以避免在施工期間對于地板的損害).在維修期完畢對于大件物品進(jìn)行再一次的確認(rèn)。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價進(jìn)行賠償。

8. 房屋維修期的注意事項：甲方有義務(wù)協(xié)助乙方做好各項施工前的準(zhǔn)備包括協(xié)助鄰居之間及小區(qū)里面的其他事情如垃圾材料的堆放. 9. 維修之后的房屋質(zhì)量的驗收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為驗收標(biāo)準(zhǔn).

10. 在維修期間所產(chǎn)生的水電費用都有甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方予以負(fù)擔(dān)。

11.如此次維修沒有達(dá)到預(yù)期的修復(fù)效果，再次出現(xiàn)滲水，則乙方必須承擔(dān)再次維修的責(zé)任，不能因超過房屋保質(zhì)期而拒絕維修再次發(fā)生的維修費用由乙方全部負(fù)責(zé).

12.根據(jù)雙方的協(xié)商，本次維修雙方采取以下第 種方式進(jìn)行:

1) 甲方負(fù)責(zé)全部材料乙方負(fù)責(zé)施工對于因為甲方購買的材料質(zhì)量而引發(fā)的質(zhì)量問題乙方不負(fù)責(zé)因此而產(chǎn)生的二次翻工費用和工期的延誤由甲方負(fù)責(zé):由于乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發(fā)生的質(zhì)量問題則乙方負(fù)責(zé)全部材料的費用甲方不再另外付費用給乙方且工期不得延長

2)甲方負(fù)責(zé)主要材料乙方負(fù)責(zé)部分材料乙方負(fù)責(zé)施工其他的由雙方協(xié)商

3)乙方負(fù)責(zé)全部的材料乙方負(fù)責(zé)施工對于因此出現(xiàn)的問題乙方負(fù)全部責(zé)任.

13 . 本 工 程 維 修 發(fā) 生 的 費 用 共 計 人 民 幣元大寫 關(guān)于費用的支付:無論采取以上任何一種合作方式甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場之后付本次維修費用的 50在維修結(jié)束后付 45余下的 5待保修期滿后甲方在行支付.

14. 本協(xié)議一式兩份雙方各持一份.

15.關(guān)于保修:保修期 60 天自維修結(jié)束之日起算保修期內(nèi)發(fā)生問題時乙方應(yīng)立即派工作人員前往查看并采取其他相關(guān)措施

16. 其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

甲 方公章 經(jīng)辦人(簽名)

乙方：年 月. 日

有關(guān)漏水問題協(xié)議書下載范本二

甲方：

乙方：

為解決 問題，甲方委托乙方承擔(dān) 維修施工任務(wù)，為了保證施工質(zhì)量及施工期間不影響居民業(yè)主的正常生活秩序，經(jīng)甲、乙、雙方洽談，就 維修施工簽訂本協(xié)議。

一、 工程地點：

二、 工程內(nèi)容：

三、 合同工期：

四、 工程費用及付款方式：

1、本工程報價為人民幣 大寫 (小寫元);

2、在工程結(jié)束后經(jīng)雙方確認(rèn)后10日內(nèi)一次付清。

五、 甲方責(zé)任：

1、甲方配合乙方人員的工程施工，協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的問題;

2、甲方配合乙方在道路開挖及管道維修過程中，與相關(guān)區(qū)域內(nèi)的業(yè)主或使用人的協(xié)調(diào)工作。

六、乙方責(zé)任：

1、乙方負(fù)責(zé)該處漏水管道的定位、放線、維修和復(fù)測工作;

2、乙方負(fù)責(zé)施工地段的行人和車輛的交通安全;

3、乙方在施工、維修時必須遵守甲方及丙方管理。施工人員進(jìn)場須統(tǒng)一服裝，佩戴有關(guān)證件，帶本人身份證和一寸工作照辦理出入證，施工時間上午8：30-12：00，下午14：00-18：00;

4、乙方施工不得損壞丙方原系統(tǒng)管線及其他管線，負(fù)責(zé)恢復(fù)施工開挖現(xiàn)場及石材路面，對開挖區(qū)域要設(shè)置安全護(hù)欄并要有施工安全標(biāo)識。及時清理和回收施工過程中產(chǎn)生的垃圾。如有人為原因造成小區(qū)內(nèi)設(shè)施設(shè)備的損壞，應(yīng)按實際造價賠償，恢復(fù)使用;

5、乙方如需停水施工，需提前3天告知甲方;

6、乙方施工不得影響小區(qū)正常秩序，安全自行負(fù)責(zé);

7、乙方在維修結(jié)束后進(jìn)行24小時保壓試驗，經(jīng)三方確認(rèn)無滲漏后方可回填。

七、丙方責(zé)任：

1、丙方配合乙方施工單位進(jìn)行路面車輛疏導(dǎo)工作;

2、丙方負(fù)責(zé)施工過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)及落實工作。

八、此次維修質(zhì)保期為兩年。

九、違約責(zé)任：

本協(xié)議在履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時，任何一方均可向上級部門申請調(diào)解。

十、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式肆份，經(jīng)雙方簽 字蓋章后正式生效。甲乙雙方各執(zhí)兩份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

有關(guān)漏水問題協(xié)議書下載范本三

原告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

被告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

風(fēng)險提示：訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關(guān)法院審查的范圍。

但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的。

另外，訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說“賠償原告的一切損失”之類。

雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風(fēng)險，而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解，減少訟累。

訴訟請求

一、判令被告排除對原告房屋衛(wèi)生間漏水的妨害；

二、判令被告向原告賠償損失________元；

三、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費及合理費用。

風(fēng)險提示：訴狀是個利劍，挑起戰(zhàn)爭。

如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。

因此，要擺事實，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規(guī)定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。

擺事實，是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。

講道理，是要進(jìn)行分析，分清是非曲直，明確責(zé)任，并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

事實與理由原告為_______市_______區(qū)_______花園____棟___單元___層___室的業(yè)主，被告是其正樓上的鄰居。

_______年___月份，原告發(fā)現(xiàn)其房屋衛(wèi)生間的塑膠板上出現(xiàn)了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開始滲水，隨即原告便告知小區(qū)物業(yè)公司上門查看，經(jīng)過物業(yè)公司工作人員的檢查發(fā)現(xiàn)原告房屋衛(wèi)生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛(wèi)生間里蹲便器問題造成的。

原告多次找到被告交涉要求及時解決衛(wèi)生間漏水的問題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區(qū)物業(yè)公司與社區(qū)也從中協(xié)調(diào)多次但無果。

為此，原告特向貴院起訴，請求依法保護(hù)其合法權(quán)益。

此致__________區(qū)人民法院具狀人：__________________年___月___日風(fēng)險提示：提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意，列書證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處；

列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；

列舉，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

另外，證據(jù)和證據(jù)來源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時的說明應(yīng)能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動。

！~~原告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

被告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

風(fēng)險提示：訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關(guān)法院審查的范圍。

但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的。

另外，訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說“賠償原告的一切損失”之類。

雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風(fēng)險，而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解，減少訟累。

訴訟請求

一、判令被告排除對原告房屋衛(wèi)生間漏水的妨害；

二、判令被告向原告賠償損失________元；

三、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費及合理費用。

風(fēng)險提示：訴狀是個利劍，挑起戰(zhàn)爭。

如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。

因此，要擺事實，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規(guī)定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。

擺事實，是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。

講道理，是要進(jìn)行分析，分清是非曲直，明確責(zé)任，并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

事實與理由原告為_______市_______區(qū)_______花園____棟___單元___層___室的業(yè)主，被告是其正樓上的鄰居。

_______年___月份，原告發(fā)現(xiàn)其房屋衛(wèi)生間的塑膠板上出現(xiàn)了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開始滲水，隨即原告便告知小區(qū)物業(yè)公司上門查看，經(jīng)過物業(yè)公司工作人員的檢查發(fā)現(xiàn)原告房屋衛(wèi)生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛(wèi)生間里蹲便器問題造成的。

原告多次找到被告交涉要求及時解決衛(wèi)生間漏水的問題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區(qū)物業(yè)公司與社區(qū)也從中協(xié)調(diào)多次但無果。

為此，原告特向貴院起訴，請求依法保護(hù)其合法權(quán)益。

此致__________區(qū)人民法院具狀人：__________________年___月___日風(fēng)險提示：提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意，列書證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處；

列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；

列舉，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

另外，證據(jù)和證據(jù)來源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時的說明應(yīng)能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動。

有關(guān)漏水問題協(xié)議書下載范本四

甲方：_____________

乙方：_____________

為保證樓房屋漏水維修質(zhì)量簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

第一條維修標(biāo)準(zhǔn)及要求

1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

2、維修地點：廠區(qū)木工房室內(nèi)墻壁及地面漏水狀況維修。

3、維修標(biāo)準(zhǔn)：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進(jìn)行。維修以解決防漏為主。

第二條合同金額：合計金額為：_____________元大寫：_____________圓整。

3、維修要求：

①乙方進(jìn)行施工，提供人工，材料。

②乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量工作，造成的一切事故責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。

4、維修工期：在正常天氣下3天內(nèi)必須完成。

5、維修后保質(zhì)：建設(shè)工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應(yīng)當(dāng)繼續(xù)最低保修3年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

第二條維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

第三條其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執(zhí)一份。

甲方：_____________

乙方：_____________

簽訂日期：____________

有關(guān)漏水問題協(xié)議書下載范本五

甲方：

乙方：

為保證樓房屋頂漏水維修質(zhì)量簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：(以下簡稱甲、乙方)

第一條、維修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求

1、經(jīng)甲方集體討論統(tǒng)一與乙方(可自行選擇合理樓頂防漏維修方式)簽訂本合同。

2、維修地點：農(nóng)業(yè)局家屬樓一單元兩室一廳套樓住家戶樓頂層面。

3、維修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：樓頂層面維修必須在保證不影響樓房的安全前提下進(jìn)行，維修以解決樓頂層防漏為主。對于涉及到該樓房屋頂(指定維修部分)所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進(jìn)行維修，在維修期間，甲方可派人在現(xiàn)場予以質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。

4、維修要求：

①甲方通知乙方在維修動工之前須進(jìn)行實地勘察，提出合理共識的維修方案，否則造成的一切費用由乙方負(fù)責(zé)。

②由乙方具體組織維修施人員，并負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量工作，造成的一切事故責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。

③乙方要在甲方指定的時間期限內(nèi)負(fù)責(zé)清理完該維修所造成的余泥雜物，并服從甲方對該維修項目的監(jiān)督管理，否則造成的損失及費用由乙方負(fù)擔(dān)。

5、維修工期：在正常情況下2天內(nèi)必須完成。

6、維修質(zhì)保事宜：樓頂維修部位的保修起始日期自最后維修檢驗完工之日起計算。在沒有不可抗力及人為因素破壞情況下，樓頂層面防水工程的最低保修期限為3年，即維修合格后應(yīng)當(dāng)繼續(xù)保修3年。且在保修期內(nèi)出現(xiàn)漏水的情況后，甲方通知乙方后，乙方須在2個工作日內(nèi)響應(yīng)，否則造成的后果由乙方負(fù)責(zé)。

第二條、維修工程款的約定及給付

1、維修工程款約定金額：3000元人民幣，(大寫：叁仟元)。

2、乙方維修樓頂漏水工程款須按約定不能超出預(yù)算，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

第三條、其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

2、如有未盡事宜可協(xié)商解決，協(xié)商解決部分與本協(xié)議具有同等效力。

3、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執(zhí)一份。

甲方(簽章)：農(nóng)業(yè)局家屬樓一單元兩室一廳套樓住家戶

簽訂日期：

乙方(簽章)：

簽訂日期：

有關(guān)漏水問題協(xié)議書下載范本六

甲方：___________

乙方：___________

為保證房屋漏水維修質(zhì)量，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

一、維修地點：監(jiān)獄醫(yī)院門診樓及住院部維修。

二、承包方式：包工包料保質(zhì)量

三、合同金額：

合計金額為：￥___________萬元

大寫：人民幣___________圓整。

四、維修標(biāo)準(zhǔn)。

1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進(jìn)行。維修以解決防漏為主。

2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度為4mm。

五、維修要求：

1、乙方提供相關(guān)的施工方案進(jìn)行施工，提供人工，材料。

2、乙方按建筑規(guī)范進(jìn)行施工管理，嚴(yán)格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。

3、乙方應(yīng)抓好安全生產(chǎn)，嚴(yán)防事故發(fā)生，因安全事故或責(zé)任事故所造成的損失和影響均由乙方負(fù)責(zé)。

4、維修工期：在正常天氣下天內(nèi)必須完成。

5、完工后必須把施工中產(chǎn)生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。

6、工程質(zhì)量及驗收：各種防水材料應(yīng)符合規(guī)范的要求，并有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證)。按國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。驗收達(dá)不到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，乙方無償返修，直到合格為止。

7、維修后保質(zhì)：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修后應(yīng)當(dāng)繼續(xù)最低保修五年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

六、維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結(jié)算待各部位防水維修工程全部完工，經(jīng)甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質(zhì)保金，其余工程款甲方在一周內(nèi)付清。

七、其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方(蓋章)：___________乙方：___________(蓋章)

法定代表人(簽名)：___________法定代表人(簽名)：___________

簽訂日期：___________

有關(guān)漏水問題協(xié)議書下載范本七

甲方：___________

乙方：___________

為保證房屋漏水維修質(zhì)量，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

一、維修地點：監(jiān)獄醫(yī)院門診樓及住院部維修。

二、承包方式：包工包料保質(zhì)量

三、合同金額：

合計金額為：￥___________萬元

大寫：人民幣___________圓整。

四、維修標(biāo)準(zhǔn)。

1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進(jìn)行。維修以解決防漏為主。

2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度為4mm。

五、維修要求：

1、乙方提供相關(guān)的施工方案進(jìn)行施工，提供人工，材料。

2、乙方按建筑規(guī)范進(jìn)行施工管理，嚴(yán)格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。

3、乙方應(yīng)抓好安全生產(chǎn)，嚴(yán)防事故發(fā)生，因安全事故或責(zé)任事故所造成的損失和影響均由乙方負(fù)責(zé)。

4、維修工期：在正常天氣下天內(nèi)必須完成。

5、完工后必須把施工中產(chǎn)生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。

6、工程質(zhì)量及驗收：各種防水材料應(yīng)符合規(guī)范的要求，并有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證)。按國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。驗收達(dá)不到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，乙方無償返修，直到合格為止。

7、維修后保質(zhì)：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修后應(yīng)當(dāng)繼續(xù)最低保修五年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應(yīng)。

六、維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結(jié)算待各部位防水維修工程全部完工，經(jīng)甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質(zhì)保金，其余工程款甲方在一周內(nèi)付清。

七、其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方(蓋章)：___________乙方：___________(蓋章)

法定代表人(簽名)：___________法定代表人(簽名)：___________

簽訂日期：___________