合同在不同國家和地區(qū)可能有不同的法律規(guī)定和司法解釋。合同的效力受法律保護,一旦簽署就應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行。下面是一些優(yōu)秀合同范本,供您參考和借鑒。
裝修違約合同訴狀篇一
本工程設(shè)計人:__________電話:___________________。
施工隊負(fù)責(zé)人:___________電話:__________________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
1.1工程地點:___________________.
1.2工程內(nèi)容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工,發(fā)包人包料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名,單位,聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費(大寫)______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
4.2提供施工期間的水源,電源;
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進場,竣工驗收。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上,下水管道的暢通;
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
7.2由承包人提供的材料,設(shè)備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
8.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
裝修違約合同訴狀篇二
地址:___________________________________。
反訴請求:
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用______________元;。
3、反訴費用由被反訴人承擔(dān)。
事實與理由:
此致
__________________人民法院。
反訴人:_________________。
_________年____月_____日。
裝修違約合同訴狀篇三
發(fā)包方:
身份證號碼:(以下簡稱甲方)。
承包方:
承包方負(fù)責(zé)人:
身份證號碼:(以下簡稱乙方)。
一、協(xié)議內(nèi)容:
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進行設(shè)計及施工。
二、乙方按甲方書面確認(rèn)的裝飾方案進行施工(設(shè)計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)甲方的權(quán)利。
1.甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計意圖的地方要求返工的權(quán)利;。
2.對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量題目,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外,還有終止合同的權(quán)利。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)乙方的權(quán)利。
1.乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利,甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務(wù)。
1.乙方應(yīng)做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);乙方的施工職員必須留意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);因乙方原因造成的火災(zāi)事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2.自甲方交付乙方之日起,乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。
5.精心施工,認(rèn)真負(fù)責(zé),打造精品工程,質(zhì)量要求:
(1)所有墻壁外向?qū)谴纱u的展貼均采用45度切對角,切角過程包括:機器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導(dǎo)致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊沿)。
(2)地面磚及墻面磚展貼后不得出現(xiàn):接縫不嚴(yán)不平,板____評聿凰常反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的展貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
(3)墻面括完后,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴(yán)不平,接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質(zhì)量要求參照乙方在______店的施工質(zhì)量;施工質(zhì)量要符合設(shè)計要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),否則甲方有權(quán)要求乙方返工,返工所發(fā)生的一切用度由乙方負(fù)擔(dān);施工過程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價賠償。
五、工程內(nèi)容及合同金額:
(一)工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項目預(yù)算單按實際項目計算;。
(二)合同預(yù)算金額:
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民痹逗(大寫)。
(為了防止乙方在設(shè)計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然后要求在施工過程中增加,乙方必須遵守在裝飾設(shè)計時就按合同:四、(二)、3及時向甲方提出建議,并得到乙方的認(rèn)可。)要求:終極裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%,超出部分友好協(xié)商,協(xié)商不成功,則由乙方完全負(fù)責(zé)。
六、分期付款方式:
首期:甲方先付工程預(yù)算造價的5%訂金給承包方(乙方),即籌備施工圖。
二期:乙方電工、水工材料進場開工十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的30%給乙方。
三期:木工材料進場后十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的25%給乙方。
四期:工程完工后二十天內(nèi)進行驗收,合格后,甲方付預(yù)算金額的35%給乙方。
余款5%作為乙方對整個工程的質(zhì)量保證金,在保修期滿后五天內(nèi)支付給乙方。
七、協(xié)議工程完成期限:
本工程施工期限自公元年月日起至年月日止,共計天。
本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守,除甲方因本協(xié)議第三、(一)、2原因有權(quán)終止合同外,未經(jīng)雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。
八、違約責(zé)任:
乙方未經(jīng)甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,并退回已經(jīng)預(yù)支的所有款項。
而戰(zhàn)爭及自然災(zāi)難的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、同等協(xié)商解決,如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國相關(guān)的法律法規(guī)處置。
九、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十、本工程有部分材料為甲方購買,此類材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi),但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿足;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出進證等。工程所使用的水電用度如不超過200元,由甲方負(fù)責(zé),如超出部分則由乙方負(fù)責(zé)。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內(nèi)進行工程驗收,不經(jīng)驗收而經(jīng)營則視為甲方已驗收合格而經(jīng)營。
十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約,應(yīng)在計劃時間內(nèi)與乙方進行協(xié)商。本協(xié)議共2頁一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
身份證號:
身份證號:
電話(或手機):
電話(或手機):
確認(rèn)日期:
確認(rèn)日期:
裝修違約合同訴狀篇四
發(fā)包方:
承包方:
發(fā)包方承包方于______年___月________日簽訂了《______工程裝飾施工合同》(合同編號:______________,以下簡稱“施工合同”),因__________原因,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就解除施工合同事宜,簽訂本協(xié)議。
第一條雙方一致同意解除施工合同,施工合同于______年___月________日解除。
第二條施工合同解除后,對于已經(jīng)施工的工程,雙方同意(描述對于已經(jīng)施工的內(nèi)容、工程材料、臨時設(shè)施等的處理方式等內(nèi)容)。
第三條(描述工程款、已付款項等的處理方式)。
第四條(描述一方對合同解除的過錯,是否需要向?qū)Ψ竭M行補償、補償費費用是多少,如何支付等內(nèi)容)。
第五條因本協(xié)議所引發(fā)的爭議,雙方協(xié)商解除不了的,可向某某仲裁委員會進行仲裁(或者約定有利于己方的訴訟法院)。
第六條本協(xié)議一式____份,每方各執(zhí)____份。
發(fā)包人:___承包人:
法定代表:___法定代表人:
委托代理人:___委托代理人:
簽訂地點:
簽訂日期:
裝修違約合同訴狀篇五
住所:_________________。
法定代表人:_____________電話:_____________。
被告:_________________有限公司。
住所:_________________。
法定代表人:_____________電話:______________。
訴訟請求:_________________。
1、支付設(shè)計費__________元及逾期支付的利息__________元;。
3、本案訴訟費由被告承擔(dān)。
事實和理由:_________________。
__________年_____月_____日,原告和被告簽訂了一份《_____工程設(shè)計合同》,約定設(shè)計費金額為人民幣__________元,付款日期為我院全部完成設(shè)計圖紙交付被告之時,并約定逾期付款按每日_____%支付違約金。合同簽訂后,我院已按約定履行了全部合同義務(wù),而被告卻未按合同完全履行義務(wù),僅陸續(xù)支付__________元,尚欠設(shè)計費__________元至今未付。經(jīng)催要未果,故原告訴至貴院,請求支持原告的.訴訟請求,以維護原告的合法權(quán)益。
此致
___________人民法院。
具狀人:_________________設(shè)計院(蓋章)。
法定代表人:_________________(簽章)。
__________年_____月_____日。
裝修違約合同訴狀篇六
訴訟請求。
一、要求判令解除原、被告之間簽訂的《市房屋租賃合同》;。
二、要求判令兩被告返還租用房屋;。
三、要求判令兩被告支付房屋租金人民幣156,000元;。
八、本案訴訟費用由兩被告承擔(dān)。
事實與理由:_________________。
綜上,原告為維護自己的合法權(quán)益,特訴至貴院,請依法支持原告訴請。
此致
敬禮
具狀人:_________________。
____年____月____日。
裝修違約合同訴狀篇七
原告:_____市_____區(qū)_____公司,住所地:_____省_____市_____區(qū)_____街道_____門牌號_____樓_____層_____室,組織機構(gòu)代碼:____________。
法定代表人:__________,職務(wù):經(jīng)理,電話:____________。
被告:_____市_____區(qū)_____公司,住所地:_____省_____市_____區(qū)_____街道_____門牌號_____樓_____層_____室,組織機構(gòu)代碼:___________。
法定代表人:__________,職務(wù):經(jīng)理,電話:____________。
訴訟請求。
1、請求判令被告支付貨款________________元。
2、承擔(dān)逾期付款銀行利息_________________元。
3、訴訟費由被告承擔(dān)。
事實與理由。
_____年_____月_____日,原告與被告簽訂《_____合同》,被告購買原告方鋼材八十余噸,后原告多次催收,被告僅支付部分款貨款,尚欠原告鋼材款_________________元,按照約定被告違約應(yīng)支付違約金,為維護原告合法權(quán)益,特訴至法院,請求依法支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院。
起訴人:__________公司。
_____年_____月_____日。
裝修違約合同訴狀篇八
被反訴人(本訴原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:_________________李__________,__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求:_________________。
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費。
事實與理由:_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定:_________________……。
反訴人認(rèn)為:_________________……?;谏鲜鍪聦崳匾勒铡吨腥A人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴,請法院依法公正判決,以維護反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
_____________年__________月__________日??。
裝修違約合同訴狀篇九
原告:____________,女,______年______月______日出生,______族,無業(yè),住_____________,身份證號碼_____________.
被告:____________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地_________________,實際經(jīng)營地_____________(郵編____________),注冊號________________,聯(lián)系電話________________.
法定代表人_______________,系公司董事長。
案由:商品房預(yù)售合同糾紛。
2.判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。
_______年_______月________日,原告與被告簽訂了編號為_______________的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定,被告應(yīng)在_______年_______月________日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,并于實際交房之日起30內(nèi)向原告支付。
_______年_______月________日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。_______年_______月________日,原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》,被告承諾在_______年_______月________日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即_______年_______月________日之次日起計算。
_______年_______月________日,被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴(yán)格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到_______年_______月________日,被告方將《商品房預(yù)售合同》項下的房屋交付給原告。
根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關(guān)于違約金的約定,被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自_______年_______月________日起至_______年_______月________日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。_______年_______月________日,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,被告簽收后仍不向原告支付違約金。
綜上所述,為維護合法權(quán)益,原告根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。
此致
起訴人(簽字):_______________。
__________年_____月__________日。
裝修違約合同訴狀篇十
反訴人(本訴被告):_____________________________________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:_____________________,__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告):_____________________________________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:___________________________,__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求:
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費。
事實與理由:反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂了合同。合同約定:_______________________________________。
反訴人認(rèn)為:_______________________________________。基于上述事實,特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴,請法院依法公正判決,以維護反訴人的`合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
_____年_____月_____日。
裝修違約合同訴狀篇十一
大家有寫過展廳裝修合同嗎?展廳裝修的輔助區(qū)域中包括休息室,蘊藏室等等。我們不單單要看展廳裝修是否好看,我們更應(yīng)該看展廳的設(shè)計是否方便使用。下面是小編為大家收集有關(guān)于裝修合同甲方違約金,希望你喜歡。
委托方(甲方):__________________________。
承接方(乙方):__________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況。
1.工程地址:________________________________;。
2.居室規(guī)格:________________________________;。
總計:施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.工程開工日期:______年______月______日
5工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條:質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照浙江省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
第四條:付款方式。
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第五條:違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第六條:合同的變更和終止。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第七條:合同生效。
1.本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
委托方(甲方):__________________________。
承接方(乙方):__________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
1.工程地址:__________________________;。
2.居室規(guī)格:房型類型為磚混框架3層,總計施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:內(nèi)墻磚、地板磚、木地板鋪設(shè),內(nèi)墻白灰掛灰,門窗燈飾安裝,衛(wèi)生間潔具安裝,廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。
4.委托方式:____________________________;。
5.工程開工日期:________________________;
6.工程竣工日期:________________________;
工程總天數(shù):___________________________。
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)__________元,詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款____________元;。
2、工時費____________元;。
3、施工清運費____________元;。
4、搬卸費____________元。
第三條:質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式。
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費的______%;當(dāng)工期進度過半(____________年_________月________日),甲方即第二次付施工工費的______%.剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方____________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗收。
工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
第八條:其他事項。
1.甲方責(zé)任。
必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2.乙方責(zé)任。
負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
第九條:違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十條:爭議解決。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的______%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
第十二條:合同生效。
1.本合同經(jīng)雙方蓋章,簽字后生效。一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方):_________________________。
乙方(承包方):_________________________。
第一條工程概況。
1.1工程地點:_________________________________________________。
1.2住房結(jié)構(gòu):_________________________________,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
第二條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)。
1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;。
2參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;。
5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第四條乙方權(quán)利義務(wù)。
1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;。
3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;。
7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;。
9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;。
第五條材料的提供。
4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場。
第六條工期延誤。
2甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;。
3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第七條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工,達到工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達不到的,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟支出。
第八條工程驗收和保修。
1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;。
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;。
2保修。
(1)工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條工程款支付方式。
1竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第十條違約責(zé)任。
11.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償。
11.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。
第十一條附則。
12.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
12.4合同履行完后自動終止。
12.5本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
12.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
甲方(委托方):________________________。
乙方(施工方):________________________。
為規(guī)范裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護-法》》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況。
1.裝飾施工地點:_____________________________________________。
2.建筑__________結(jié)構(gòu),建筑面積___________平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容:詳見施工圖,工程預(yù)算書。
4.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
5.本工程由__________設(shè)計。
6.工期:工程期限_____________天,從____________年_________月________日開工至____________年_________月________日竣工。
如遇審批有關(guān)事項,按委托人到相關(guān)職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計算。
二、工程價款及結(jié)算方式。
1.總價款:(大寫)________________元(其中:設(shè)計費____元,管理費(____%)元,稅金(____%)元。)經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后____天內(nèi)開工前,甲方支付總價款的____%,計_______元。泥工進場前或____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;木工進場前或____年_____月_____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;油漆工進場前或_____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元:其余款項為本工程尾款。第三次付款時,甲乙雙方應(yīng)對已變更項目的工程和工程量進行核實和計算。并按合同比例進行支付和收款。尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后一周內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)。
(一)甲方工作。
1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開工前______天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派________為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(二)乙方工作。
1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為________乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)。
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》。
乙方提供的材料,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、安全生產(chǎn)。
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)賠償:屬乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期變更。
在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、工程質(zhì)量及竣工驗收辦法。
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《________________市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程負(fù)責(zé)人反映投訴,以免造成更大返工或損失。
6.乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定時間日期參加驗收,由乙方組織人員驗收,甲方應(yīng)予書面承認(rèn)。
工期竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。
八、違約責(zé)任。
1.本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認(rèn)的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2.甲方未辦任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
3.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
九、工程保修。
1.凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。
3.由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、住宅室內(nèi)裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以通過協(xié)商或者調(diào)解解決,不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由法定質(zhì)栓機構(gòu)進行檢驗,費用由責(zé)任方承擔(dān)。
十一、本合同一式____份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設(shè),訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:________________________________________。
二、形式結(jié)構(gòu):________________________________________。
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)________瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪________瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)________瓷磚,要求平整。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應(yīng),乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。工程竣工驗收合格后,______個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。
八、合同生效:本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
您可能關(guān)注的文檔
- 2023年浙江省股權(quán)轉(zhuǎn)讓流程 浙江股權(quán)服務(wù)集團有限公司官網(wǎng)(十七篇)
- 服務(wù)網(wǎng)點協(xié)議書(二十一篇)
- 2023年湖北省勞動合同條例(優(yōu)秀9篇)
- 2023年起重機安裝合同(優(yōu)質(zhì)12篇)
- 微電影贊助合同(優(yōu)質(zhì)11篇)
- 充電樁停車場租賃合同(精選16篇)
- 最新臺布洗滌合同(模板8篇)
- 2023年建筑工程勞動合同word下載(優(yōu)質(zhì)20篇)
- 北京鏈家出租房子怎么收費(29篇)
- 貸款一次性付清合同(精選8篇)
- 探索平面設(shè)計師工作總結(jié)的重要性(匯總14篇)
- 平面設(shè)計師工作總結(jié)體會與收獲大全(20篇)
- 平面設(shè)計師工作總結(jié)的實用指南(熱門18篇)
- 免費個人簡歷電子版模板(優(yōu)秀12篇)
- 個人簡歷電子版免費模板推薦(通用20篇)
- 免費個人簡歷電子版制作教程(模板17篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書(通用23篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書的重要性范文(19篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書的核心要點(專業(yè)16篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書的申請流程(熱門18篇)
- 法制教育講座心得體會大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作總結(jié)與計劃(模板18篇)
- 教學(xué)秘書的工作總結(jié)案例(專業(yè)13篇)
- 教師的超市工作總結(jié)與計劃(精選18篇)
- 單位趣味運動會總結(jié)(模板21篇)
- 禮品店創(chuàng)業(yè)計劃書的重要性(實用16篇)
- 消防隊月度工作總結(jié)報告(熱門18篇)
- 工藝技術(shù)員工作總結(jié)(專業(yè)18篇)
- 大學(xué)學(xué)生會秘書處工作總結(jié)(模板22篇)
- 醫(yī)院科秘書工作總結(jié)(專業(yè)14篇)
相關(guān)文檔
-
裝 飾施工違 約 協(xié)議書如何寫裝 修 合同違 約 條款怎么寫(7篇)26下載數(shù) 932閱讀數(shù) -
裝 修 應(yīng)急預(yù)案簡約 版(優(yōu)秀10篇)45下載數(shù) 744閱讀數(shù) -
2023年
裝 修 違 約 合同訴狀(優(yōu)質(zhì)11篇)24下載數(shù) 145閱讀數(shù) -
裝 修 違 章通知書(精選19篇)45下載數(shù) 870閱讀數(shù) -
2023年
裝 修 違 約 申請書怎么寫(模板9篇)36下載數(shù) 870閱讀數(shù) -
最新
裝 修 違 約 申請書范本(優(yōu)秀8篇)13下載數(shù) 359閱讀數(shù) -
最新
裝 修 違 約 合同協(xié)議書匯總(模板11篇)20下載數(shù) 675閱讀數(shù) -
最新
違 約 申請書違 約 原因(匯總20篇)17下載數(shù) 664閱讀數(shù) -
最新
裝 修 違 約 協(xié)議書(優(yōu)質(zhì)14篇)24下載數(shù) 934閱讀數(shù) -
2023年
裝 修 違 約 協(xié)議書(模板16篇)16下載數(shù) 664閱讀數(shù)